房屋承建承包合同

随着法治精神不断的贯穿我们的社会，相信很多人在日常生活当中都要使用合同。合同是我们维护自身合法权益的有力武器，你是否在纠结于如何拟定合同？这些资料提供给你作为参考和使用希望对你有所帮助。

房屋承建承包合同 篇1

甲方，________

乙方，________

根据中华人民共和国中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它法律法规，为了明确和规范施工中双方的职责义务，有效的进行安全、质量、进度、文明施工、投资等全方面管理，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商达成一致，制定本合同，双方应共同遵守执行。

一、工程范围、内容及办法

1、工程名称，________

2、工程地点，________

3、工程结构及面积，________

4、承包方式，包工包料，依据双方核对后的预算加工程变更签证据实结算。

5、承包内容，基底标高以上施工图所含的所有土建工程、水、电、暖通安装(不含基础土方开挖、桩基、门窗制安、消防、电梯、玻璃幕墙)。

6、合同暂定万元，最终以双方核对后的决算价为准。

二、组成本合同的文件，

1、本合同全部条款。

2、国际建筑施工及安装质量验收标准、规范、规定等有关技术文件。

3、施工图纸，设计变更，图纸审查回复，工作函，双方有关工程的协商变更等书面协议视为本合同的组成部分。

三、工程质量，

1、施工图标注的质量标准和竣工验收合格工程。

2、乙方须严格按施工图和国家标准规范施工。

施工期间检查验收若出现质量问题，甲方视情况每次每项可按____元标准对乙方处质量违约金，并由乙方承担返工损失，工期不顺延。

3、建设局质量监督站或上级有关部门检查中所发现的质量问题，乙方无偿返工或修复。

四、工期及要求

1、自____年____月____日，竣工交房日期____年____月____日

2、开工时间以乙方收到甲方开工通知后双方确认工期为准，遇人力不可抗因素，工期顺延，但不增加费用。

3、开工五日内，乙方将切实可行的施工组织设计，工程形象进度计划报甲方、监理单位备案。

经双方确定认可后的工期，每延误一天按总价的5‰处罚。

五、严格控制原材料，

1、钢材、水泥、砼、砌块、水、电、暖通材料、面砖、防水、保温材料、外墙漆，由甲方认质认价后，由乙方根据工程进度自行订购、施工。

上述之外的材料、设备，按政府有关部门发布的造价信息指导价

结算。

但采购前需经经甲方对规格、型号、质量进行认可并存样。

2、按规定需送检的建筑材料，须经甲方、监理验收，现场取样送试验室检验后方可使用，费用由乙方承担，检验合格前严禁使用。

3、按规定需要出具原材料成品、半成品出厂合格证、检验证明的，乙方必须报送工程监理、甲方代表签证，未经签证的，无出厂合格证和检验、试验证明的，视为不合格材料，严禁使用。

六、安全生产、文明施工

1、乙方应严格执行安全法规，市建设局、安监站及甲方关于安全文明施工的各项规章制度，搞好安全生产。

在施工中发生的一切伤亡事故或因施工给第三人造成人身、财产损失的，均由乙方承担法律责任及一切经济赔偿，并支付甲方____元/次安全责任违约金。

2、乙方应按文明施工及主管单位的要求，对生产区和生活区进行建设、管理，临建设施布局合理，符合有关要求。

3、乙方应严格履行市建设局、甲方、监理及相关单位关于建设工程安全文明施工有关规定，进行安全文明教育及培训，并承担相应费用。

七、甲方职责和义务

1、协调处理施工现场周边关系，满足施工需要，因甲方原因发生停工一天以上的，工期顺延。

2、开工前完成三通一平，确认建筑物的坐标点。

水准点及各种放线数据。

3、完善各种由甲方办理的手续，组织图纸会审和安全、技术交底，协调勘探、设计、监理、施工方关系。

4、积极配合乙方、监理，做好工程监督、检查、验收工作。

5、按合同约定的付款阶段和额度，经监理、甲方工程部预算部审核后及时拨付工程款。

八、乙方责任和义务

1、工程承包合同签订后，乙方不得擅自将工程的任何一部分转包给他方。

一经发现，甲方有权立即终止合同，扣除乙方保证金。

2、开工前，完成各项施工准备工作，设置大门和施工标志牌，按规定检验各种施工机械、量具，检验单报甲方、监理单位备案。

3、开工前应成立项目经理部，项目经理必须在施工现场主持日常工作。

健全项目施工管理体系，专业施工管理人员要配备齐全，以满足工程需要。

开工后五日内将施工组织设计报送甲方工程部、监理单位认可。

七日内完成总体技术交底、安全交底，并报送甲方、监理单位。

分项分部技术交底均在各工序施工前完成，并上报甲方、监理单位。

4、人员调动要取得甲方、监理单位同意，并上报甲方工程部备案，否则视为乙方违约，在拨付工程款时扣除每人次____元的违约金。

5、严格执行国家现行施工质量验收规范和标准、条例、规定，落实好工程施工质量标准和安全文明施工的各项规章制度。

6、严格执行甲方的管理制度，服从甲方代表、监理单位对工程施工发出的指令、要求，配合甲方、监理监督、检查、验收工作。

在巡检中发现的质量问题视情节给予500—2000元罚款。

7、及时完善各项施工技术资料、安全资料。

原材料检验和各项检测，应在甲方代表、监理旁站监督下进行，否则视为无效检验，并支付甲方质量违约金每次500元。

8、认真执行和履行市建设局及其它相关单位对工程所要求的治安、环保、保险、卫生、工程竣工、工程回访、保修等规定与必须办理的手续，并承担相关费用。

农民工工资保证金由乙方按建设局要求自行办理，并将有关手续、证件复印件上报甲方工程部备案。

9、乙方承担办理开工手续时施工方缴纳的费用，承担施工工程项目的所有检测费用。

九、工程款支付

1、多层楼由乙方垫资只主体工程封顶，结构验收合格并经甲方审计后付已完工程造价的65%。

十一层的高层楼由乙方垫资施工至三层，经甲方审计后付已完成工程造价的65%，主体封顶结构验收合格审计后付已完成工程造价的65%，十七层的高层楼由乙方垫资施工至三层，经甲方审计后付已工程总造价的65%，施工至十层审计后付四至十层已完成工程造价的65%，主体封顶结构验收合格审计后付已完成工程造价的65%。

2、装饰工程(内外墙粉刷、楼地面工程，外墙保温、涂料、面砖)完成，经甲方审计后付装饰阶段已完成工程造价的65%。

(装饰工程完成50%再支付主体工程造价的15%)。

安装工程(给排水、电气暖等)完成，审计后付已完成工程造价的65%。

3、工程竣工经质监部门验收合格后，乙方须把完整的竣工资料交质监部门备案，甲方应及时进行竣工决算和审计，乙方应积极配和，决算审计后一个月内付至工程总造价的95%。

剩余5%工程款作为质保金，保修期限按国家的相关规定执行;保修期满经确认无质量遗留问题后，质保金支付给乙方(不计利息)。

十、工程造价和竣工结算

1、本工程预决算，执行河南省建设工程工程量清单综合单价2008版，并依据以下约定编制预算书;社会保障费、工程排污费、住房公积金不计取;组织措施费只记取安全文明施工现场基本费，人工费执行予建____元/工日，不再调整。

塔吊等大型设备场外运输及安拆费按实际发生价的50%计取;砼由甲方集中搅拌提供。

招投标管理费由甲乙双方按规定各自承担。

2、土方开挖甲方按实际挖运费用的10%支付乙方配合费(支付现金)，门窗、消防、玻璃幕墙分包工程，甲方按分包工程造价3%支付乙方配合费。

乙方提供水、电、垂直运输、外脚手架等必要的施工条件，负责施工现场协调、管理，分包方负担水、电费用，提供相关的检测报告、施工资料交乙方整理。

乙方应积极配合主体土建、安装以外各专业工种管线的施工，并不再收取任何费用。

3、工程竣工验收后，无需重新编制竣工结算，汇总阶段性付款甲方审计结果，即为本工程决算。

因此，乙方应计算、严肃、正规编制阶段性已完工程结算。

4、本工程乙方让利6%。

即甲方最终审计结果×94%=本工程决算价。

其中，经甲方事前认价后由乙方采购的材料、设备等，乙方不承担优惠，即不作为计算优惠的基数。

5、施工中出现的违约金，均在结算或拨付工程时扣除。

十一、工程变更及价款的确定

1、乙方在施工中不得擅自对施工图进行变更，否则所发生的费用和导致甲方的损失由乙方承担，工期不顺延。

确需变更的需经各项有关单位参加确定。

引起工程造价变化的，依据甲方、乙方、监理签证随阶段性付款结算增减，工期可顺延。

2、设计变更、签证、工作联系单由设计、甲方、监理相关负责人审核签证并加盖公章为准。

十二、竣工验收及交付

1、乙方应再工程竣工后五日内，向建设单位提交竣工报告、竣工资料和竣工图。

2、建设单位在收到竣工报告等资料后，经现场监理及建设单位确定完工，15日内组织验收。

3、工程验收合格后，乙方应在三日内将竣工工程交付给建设单位，并派专人维修，一个月内将市有关部门核发的工程验收证明书交给建设单位。

十三、工程回访及保修

1、在国家规定的保修期内，乙方每年进行两次回访，填写由住户签订的回访单报甲方。

2、回访中发现问题或接到甲方保修通知七天内，组织人员维修，逾期甲方可以安排他人进行维修或直接补偿客户费用，发生费用在乙方质保金内双倍扣除。

十四、质量保证见及其他

工程开工前乙方向甲方交纳履约保证金____万元，基础完成验收合格后退还50%，主体验收合格后退清(不计利息)。

十五、合同生效与终止

本合同一式五份，建设局一份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，待全部工程竣工验收和款项结算后同时失效。

未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

保修责任按国家有关规定执行(防水保修5年)。

甲方，(章) 乙方，(章)

法定代表人， 法定代表人，

委托代理人， 委托代理人，

合同订立日期，

房屋承建承包合同 篇2

工程发包人：______（以下简称甲方）

工程承包人：______（以下简称乙方）

甲方需要在______市______乡______村______组境内扩挖一条旅游公路用于从事旅游开发经营活动，经甲、乙双方充分协商，自愿签订公路扩挖工程承包合同如下：

一、工程概况：公路名称为“______公路”，公路工程为______村____________组境内原村组公路的土、石方扩挖和路面填铺工程。扩挖公路全长自利咸公路接口处至吴甫俊房屋地坝。

二、质量要求：扩挖后的公路回头线路段宽度为______米，其余公路路面宽度为______米。扩挖后初始路面路基坚硬，填铺后的公路路面平整。

三、施工工期自本合同签订之日起为______天。

四、工程总造价为人民币______万元整（______元），甲方经验收合格后______日内向乙方一次性付清。

五、乙方按照甲方的工程设计进行施工，并接受甲方的质量监督。

六、乙方在施工中的泥土石渣只用于公路路面填铺，不得向公路外的林坡内倾倒。

七、施工中是否采用爆破扩挖由乙方决定，爆破费用由乙方承担。甲方负有配合乙方办理炸材批办购买等相关手续的义务。

八、乙方在爆破公司确认爆破排险结束后方能进入施工现场施工。乙方在施工中的一切安全生产义务及责任全部由乙方承担。

九、乙方在施工中雇佣的员工只与乙方形成劳动合同关系，与甲方无关。

十、如一方违约，应向对方支付违约金______万元整（______元），并赔偿对方因此造成的一切经济损失。

十一、本合同未尽事宜由双方另行协商。

十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，于签约之日生效。

甲方（章）：______

法人代表：______

合同代理人（签字）：______

乙方（章）：______

法人代表：______

合同代理人（签字）：______

签约时间：______年______月______日

房屋承建承包合同 篇3

甲方：

一、负责提供修建场地，保证施工区域的三通一平（水通、电通，路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作；

二、依照城市规划及有关规定办理施工相应的手续，如因手续问题而造成的后果，由甲方负责；

三、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备：

1．包工不包料工程。甲方应负责把材料、设备运至场地，按乙方指定位置堆放、布置。如施工材料供应不及时，应在天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并须延工期；如因提供的材料本身存在问题，而导致事故或其他情况由甲方负责。

2．包工包料工程。经双方协议商定应由甲方提供的材料、设备，根据具体项目的需求，由双方协定。

四、施工期间，在修建工程全过程有监督和指导义务，有义务纠正乙方不符合要求的施工行为；有义务按照乙方有关工程的安排，及时采取相应措施；有义务保管好乙方的建筑施工工具、器材、管线等物品的完好，如有遗失损坏等，视情况确定应由甲方赔偿的额度。

乙方：

一、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工（如有图纸），自觉接受甲方监督和指导，未经甲方许可，不得随意变更施工内容和降价施工质量要求；

二、负责施工现场布置、指定电源、水源、道路和材料堆放位置；有义务及时得当的处理施工期间可能出现的情况，并及时告知甲方；

三、施工期间，乙方应合理使用材料，不得随意破坏浪费，严把工程质量关，所有施工内容必须达到合格标准，如出现施工疏忽和质量问题，乙方必须承担全部责任，并负责由此造成的全部经济损失；

四、核定工期为 天，从双方约定开工日起，乙方须在合同期内保质保量完成全部工程，并尽可能提前完成。

第七条安全、文明施工

乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

小编推荐

小区绿化承包合同集锦

随着社会经济的不断进步，签订合同可以作为日后解决争议提供依据，你是否会对不知道怎么写合同而焦虑？小雨596小编特别编辑了“小区绿化承包合同”，谢谢使用愿我们共同成长！

小区绿化承包合同(篇1)

1、乙方在规定的期限内完成系统的全部调试工作，达到系统运行成功，经10天试运行后，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。

2、验收前，乙方应及时向甲方提供一切有关技术文件（包括系统操作说明书、技术标准和软件，）资料，竣工图纸、设备材料清单、相应软盘原件与说明书、调试报告和有关记录及所验收的竣工资料等。

3、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格日为竣工日期。

4、隐蔽工程的验收：隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，并通知甲方一天内到场验收，经检验合格由双方签字确认进行下一工序的施工。

5、材料、设备的验收：按工程进度，采购设备与器材，并运至工地。由乙方自行采购的材料、设备必须提交产品合格证书及检验报告；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用；由甲方及监理联合对采购的材料进行检验；如已使用，对工程造成的损失由乙方负责赔偿；甲方可随时抽查现场的设备、材料，若发现不符合设备清单要求的产品，由乙方负责退换，直至符合设备清单为止。材料、设备的保管由乙方自行负责。

6、工程未经验收通过和办理移交，甲方不得启用系统，确因特殊情况需要启用局部系统或全部系统，应经乙方同意，同时办理移交手续。移交后，甲方负有看护责任，但并不代表该局部系统或全部系统验收合格，该局部系统和全部系统仍应按合同约定经过竣工验收。

7、乙方在工程交验前，应提前向甲方操作人员传授操作知识，做到会操作。系统工程经验收合格后，乙方应在现场举办培训班，向甲方操作人员教授系统知识和故障判断、排除方法，直至全咳嗽笔炝氛莆詹僮骷寄堋

8、乙方在工程移交之前，负责现场一切设备材料成品的保护，如在此期间，发生丢失损坏等，乙方应负责修复、赔偿，甲方概不负责。

小区绿化承包合同(篇2)

养护承包方(以下称甲方)，

养护承接方(以下称乙方)，

关于对绿地养护现由甲方委托乙方进行养护，双方本着友好协商、合作的原则，根据养护的具体情况订立本合同，以资双方共同遵守，

一、绿化养护名称，___

二、绿化养护地点，___

三、承包范围，

甲乙双方共同审定的养护方案，总面积为___平方米。

四、承包方式，包工、包料。

五、养护价款说明，

1、三个月内成活养护期，每日必须浇水1次，每月费用___元。

2、三个月到六个月生长期，每星期浇水2-3次，每月费用___元。

3、六个月到管养期满验收，夏季每星期浇水2-3次，冬季酌情每星期浇水1-2次,每月费用___元。

六、合同有效期限，自___年___月___日至___年___月___日止，合同期满可再续签。

七、甲方责任，

1、协调好乙方现场人员的养护工作安排，如有特殊要求需提前通知乙方和现场人员。

2、若受到人为的破坏，如甲方认定乙方有及时劝阻,甲方视情况给予补偿。

3、绿化养护期满及时组织验收并办理交接手续。

八、乙方责任，

1、提供现场养护方案，提供养护人员、养护的机械设施、养护用的肥料和药物、用水用电。

2、按照审定的方案和行业标准进行养护。

3、对苗木养护出现问题的进行认定，属于技术问题乙方无条件返工并更补苗木。

4、现场工作人员服从甲方单位的制度管理，并与甲方人员协调工作。

5、养护期满书面通知甲方进行验收交接。

九、养护评定标准管护期定为3年，自___到___。

管护期间苗木的所有损失，概由乙方负责。管护期具体要求为，第一年为正常的保养期，苗木成活率要求达到90%以上，并对枯死及损坏的苗木及时补植到位，勤中耕施肥，勤修剪、勤浇水、勤防治病虫害，及时对苗木加土扶正，清除绿化地环境卫生及杂草脏物保证苗木正常旺盛生长和保持环境整洁美观。第二年要求成活率达到95%以上，管理标准以第一年相同，并对苗木逐步修剪成形，经甲方组织检查考评达到合格以上。第三年苗木成活率达到100%，管理标准以第一年相同，并要求修剪到位，保持形状，苗木旺盛成长，质量符合要求。种植数与第一年初验时相符合，若达不到要求，要管理至达标为止。

十、其他，

1、合同双方之任何一方不能全部履行合同条款的均属违约，违约造成的损失概由违约方承担。

2、未尽事宜，双方另行协商。

3、如遇自然灾害和不可抗力等因素，本合同条款为无效。

4、本合同一式4份，均具同等效力，双方签字盖章后即生效，合同期满自行失效。个人绿化养护承包合同协议范本2甲方，乙方，经甲乙双方协商，甲方将乙方养护，为明确双方责任，本着相互协作，达成如下协议，

十一、养护项目相关情况养护项目名称，养护面积，约25000平方米二、养护期限三、甲方职责

1、甲方负责对乙方管护区域的监督和指导。

2、甲方每月进行定期或不定期检查考核。

3、甲方按合同约定，向乙方按时支付管护费用。

十二、乙方养护职责

1、承包养护期限内，乙方应按照法，合理组织，精心养护，保证达到有序、无杂、修剪有形、无病虫害，生长势良好。

2、绿化设施及主要养护内容

(1)修剪，根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

(2)施肥，根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

(3)除草，各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

(4)抹芽，主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

(5)病虫害防治，病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

(6)抗旱、抗台、抗涝，旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

3、乙方必须具有专业绿化施工队伍，专业绿化技术人员和管理人员。对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

4、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。

5、乙方聘用的绿化管护工人与甲方无劳务用工关系，乙方应定期组织对所聘人员进行人身安全教育。乙方聘用的绿化管护人员在工作期间发生的疾病、死亡、意外伤害、安全责任事故，所产生的一切法律责任(包括经济赔偿)，全部由乙方自行承担，与甲方无任何法律责任和经济赔偿关系。

十三、合同价款及支付方式

1、本合同采取单价包干的计价方式，为24000元/年。甲方向乙方按月支付管护费用。即20___元/月。注，次月初支付。

2、管护期间涉及管护面积的调整(增加或减少)，应按实际面积进行结算。

十四、附则

1、甲乙双方如有违约，应当在违约事实发生起7日进行书面函告，违约方应当受到函告后应在7日内回复并及时进行解决或采取补救措施。如协商解决不成或未作答复，被违约方有权终止合同，并按给被违约方造成的实际损失1.5倍向违约方进行索赔。

2、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、(附件一，绿化养护管理实施细则及考核办法)为该合同组成部分。

十五、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。

甲方，____________

乙方，____________

法人代表，_______________

法人代表，_______________

合同签订时间，_______________

______年______月______日

小区绿化承包合同(篇3)

（一）甲方责任

1、负责提供乙方因设计和施工所需要的原始土建图纸和资料。

2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。

3、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方承担。

4、负责组织工程验收。

5、甲方指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。

（二）乙方责任

1、在合同签定后七日内乙方负责将甲方提供的施工图纸进行优化、完善，交甲方审定，同时提交施工组织计划交与甲方审定。

2、按照经甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。

3、负责系统的设备安装、线路全部施工工作，并派出常驻工地代表工程师负责与甲方工地现场代表直接联系；并呈报施工组织构架图。

4、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。

5、乙方负责系统的全部调试工作并提交调试报告。

6、乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施，并保证卫生状况良好；如因技术需要确实要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的签字认可，由于土建及安装等非乙方引起的'费用由甲方承担。

7、验收合格后，乙方负责提供竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说明书等一式二份给甲方。

8、开工前，乙方应提供工程进度计划及主要工程技术人员名单，严格按甲方审定的工程进度计划施工，确保安装调试的工程技术人员准时到位。

9、在施工过程中使用的水、电所产生的费用，由乙方据实按月支付给甲方。

小区绿化承包合同(篇4)

建设单位（甲方）：________________________

施工单位（乙方）：________________________

甲方将本小区绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：________________________________________。

二、施工地点及范围：本工程位于________________________，绿地总面积为_________平方米。

三、工程内容

1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

2.苗木规格严格按照设计图纸进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

3.工程完工后，乙方通知甲方进行验收，双方现场检查工程质量，质量合格即由甲方接收。

3.工程竣工后，乙方必须养护一年，从本工程合同约定的预定开工日起计。

4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

5.种植质量应根据昌邑市有关部门对绿化工程的要求进行验收。

四、乙方义务

1.委托现场代表，负责对施工期间的安全管理。

2.根据甲乙双方确认的工程量清单，按照本合同约定完成承包范围内施工。

3.按相关安全法规进行施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

4.工程保养期内，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同交付甲方。

5.乙方应确保工程选题达到验收标准。

五、工程造价

工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。

六、付款方式

1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%；

2.第二次付款，在种植完工后，甲方支付总造价的45%；

3.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

七、施工期限：本工程自________年_______月_______日至________年_______月_______日竣工。

八、甲方委托______________，乙方指派______________负责施工现场的管理协调工。

九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

__________年______月_______日__________年______月_______日

出租车承包合同协议书精选(3篇)

当大家越来越信任法律之后，合同的作用协调着人与人,人与事之间的关系，我们需要了解合同拟制的哪些方面？经过深思熟虑小雨596编辑选取了一篇十分有用的“出租车承包合同协议书”，请您阅读以下重要信息！

出租车承包合同协议书 篇1

第11条 甲方权利

11.1 依国家法律、政府和行业规定，从事出租汽车经营管理活动；

11.2 依国家法律、政府和行业规定，制定或修订_________（公司）制度和规定；

11.3 拥有本合同标的所有权和管理权，决定本合同标的处置和更新；

11.4 依本合同约定收取保证金和承包金，依法代收代缴乙方个人所得税和社保个人费额；

11.5 本合同期内，乙方违反银建制度和规定，有权对其进行处理；

11.6 本合同期内，乙方违反本合同约定，有权要求其支付违约金和承担损失赔偿责任；

11.7 本合同解除/终止时，乙方交还本合同标的不符合交接单和车标准，有权要求其承担损失赔偿责任。

第12条 甲方义务

12.1 全心全意服务乙方，提高乙方满意度；

12.2 负责乙方教育和培训；

12.3 代办乙方相关运营资格证件；

12.4 交付乙方本合同标的；

12.5 依《_________（公司）会计准则出租汽车燃料补贴》支付燃料补贴；

12.6 组织安排运营车辆和计价器检测；

12.7 组织安排运营车辆定期保养；

12.8 变更和补办运营车辆牌证；

12.9 处理运营、交通和治安违法、违章或事故；

12.10 处理顾客投诉，最大限度满足顾客需求，提高顾客满意度。

出租车承包合同协议书 篇2

咀方， 身份证号，

乙方， 身份证号，

咀、乙双方协商就乙方承包甲方私家车 经营出租业务达成以下协议，

(一) 甲方提供私家车 保证证件齐全，正常营运中。

(二)乙方在营运中要遵守国家相关法律、法规，守法经营，如有违章、停运、罚款等违反规定的行为，由乙方负全部责任并承担相应罚款;如有吊销经营手续，乙方按照市场聚赔偿甲方。

(三)乙方必须在每年1月1日前购买全车保险，如，交强险、商业险(现阶段商业险不能低于30万元，以后根据公司要求递增)。甲方每年检查保险购买情况，禁止无保险营运。车辆到期乙方交甲方车时，乙方商业保险退回标准以保险公司退回标准为准，强险不退。如在营运中，造成重大伤亡事故，车勋由乙方负全部责任，如有一方造成伤残，由乙方负全部责任，与甲方无关。

(四)乙方在营运过程中，发生的一切费用由乙方承担，如，修车、车体保养、年审、季审、气瓶审验、税收、公司费用等。乙方必须对随车证件按时审验，不能拖审。

(五)私家车 年租金根据市场聚格，每一年浮动一次，以市场中间价为准，具体价格协商确定后，在该协议上签字认可。 年 月 日开始，年租金 万 仟佰元整，乙方每月一号交甲 仟 百元整，打入甲方指定账户。

(六) 包车押金万元整，乙方一次性付给甲方，甲方出具押金条为证。如有国家下发燃油补贴，归甲方所有(包括推迟下发的补贴)，年开始，在出租车承包期间燃油补贴按实发金额，甲方三分之一、乙方三分之二。

(七) 双方签订协议起，甲方将私家车及随车证件交给乙方保管(证件包括，行驶证、营运证、二级维护卡、道路运输许可证副本、附加费证、计价器证卡、气瓶使用许可证、加气卡)，如有丢失，由乙方负责补办并承担相关费用。

(八)乙方在包车期间，如果经常出现不利于出租车营运的情况(违反法律法规、交通法规、出现交通事故等)，所产生的结果由乙方承担全部责任，甲方有权立即终止包车协议并收回出租车及全部证件。

(九) 租车时间 年 月 日至 年 月日(本车强制报废时间)。需要提前更新车辆时提前四个月结束该协议。在营运中如有变动，甲方提出卖车，乙方主动交出车辆及随车证件，甲方退回押金，终止协议。如乙方违约，提前结束包车协议，甲方不退押金。

(十) 以上条款甲乙双方信守协议，如有违背，甲方有权收回车辆，乙方有权不交租金。其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

本协议一式四份，甲乙双方各执一份，乙方家庭成员一份。

咀方(公章)，_________乙方(公章)，_________

法定代表人(签字)，_________　法定代表人(签字)，_________

_________年____月____日　_________年____月____日

出租车承包合同协议书 篇3

第13条 乙方权利

13.1 依国家法律、政府和行业规定，依_________（公司）制度和规定，从事出租汽车运营服务活动；

13.2 详知和建议修订_________（公司）制度和规定；

13.3 接受教育和培训；

13.4 本合同期内，使用本合同标的；

13.5 依法取得运营收入；

13.6 本合同期内，甲方违反本合同约定，有权要求其支付违约金和承担损失赔偿责任；

13.7 本合同解除/终止时，有权要求甲方依本合同约定退还保证金。

第14条 乙方义务

14.1 全心全意服务顾客，提高顾客满意度；

14.2 遵守国家法律、政府和行业规定，遵守银建制度和规定，安全驾驶车辆，规范运营服务，维护________（公司）声誉；

14.3 执行政府和甲方下达的特殊运营任务；

14.4 依本合同约定交纳保证金和承包金，依法缴纳个人所得税和社保个人费额；

14.5 维护本合同标的所有权不受侵犯；

14.6 保持本合同标的完好运营状态，即时维修、定期保养和检测；

14.7 接受运营、交通和治安违法、违章或事故处理，承担相应违约责任和损失赔偿责任；

14.8 本合同期内，因违反_________（公司）制度和规定，接受甲方处理，承担相应违约责任和损失赔偿责任；

14.9 本合同解除/终止时，依交接单和车标准检验本合同标的，交甲方或甲方指定第三方验收。

第6章 合同变更、解除、中止、终止和续订

第15条 双方协商一致，应变更本合同。

第16条 所依国家法律、政府和行业规定发生变化，应变更本合同。

第17条 客观依据发生重大变化致本合同无法履行，可变更本合同。

第18条 本合同变更，双方签订本合同附件1《_________出租汽车驾驶员运营任务承包合同变更/续订书》（下称运营变更/续订书）。

第19条 有下列情形，应解除本合同：

19.1 双方协商一致；

19.2 《_________出租汽车驾驶员劳动合同》（下称劳动合同）解除；

19.3 客观依据发生重大变化致本合同无法履行亦无法变更；

19.4 不可抗力致本合同无法履行。

第20条 一方有下列情形，另一方利益遭受重大影响、损失和损害可解除本合同：

20.1 违反国家法律、政府和行业规定；

20.2 违反_________（公司）制度和规定；

20.3 失去从事出租汽车经营管理资质；

20.4 失去从事出租汽车运营服务资质；

20.5 失去从事出租汽车运营服务劳动能力（暂时失去可中止本合同）；

20.6 严重失职，营私舞弊；

20.7 不履行本合同义务；

20.8 被依法追究刑事责任。

第21条 本合同解除/中止，双方签订本合同附件2《_________出租汽车驾驶员运营任务承包合同解除/中止书》。

第22条 本合同期满不续订的，自行终止。

第23条 劳动合同终止，本合同终止。

第24条 双方协商一致，可续订本合同，签订运营变更/续订书。

电工工程承包合同合集7篇

如今全民都开始学习法律，合同使用的频率越来越高。签署书面合同是保障市场交易安全、维护经济秩序稳定的重要方式，拟定合同你真的会写吗？我们为您推荐一篇网络上最棒的“电工工程承包合同”文章，这份材料仅供参考实际操作需根据实际情况进行！

电工工程承包合同 篇1

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依据国家有关法律，法规，经甲乙双方友好协商，现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建设达成以下协议：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，双方遵守平等、自愿、公平和互利互惠、诚实信用的原则。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设内容：两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

钢衬为5mm厚热镀锌，中挺为1.5mm方管;五金配件为春光品牌，标准窗合页CGJL006-S，全金属执手CGCD-046，800mm双向传动器CGCD006-SG;开启处胶条为沈阳瑞德三元乙丙胶条。

3、工程造价：两层综合楼按照1100元/平方米结算，园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算，配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。

玻璃为中空槽铝式玻(4mm+9+4mm+9+4mm)，采用沈阳耀华国家标准汽车级玻璃，当玻璃大于1.5平米、距地面低于0.9米时。

4、其他说明：给排水工程，甲方负责购买管线，乙方按照甲方要求免费给予施工安装。

5、工程地点：淅化市新生镇服装工业园。

6、工期：110日历天。开工日期：以开工通知书为准。

7、质量标准：合格。

8、协议签订地点：甲方办公室。

二、承包内容

1、承包范围：按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

乙方应先根据甲方提供的建施图纸进行二次设计绘制门窗的分割图纸节点样图。

2、承包方式：包工包料。

三、甲方责任与义务

1、甲方组建与工程相适应的项目管理班子，指挥、督促乙方加强工程管理，建立健全各项规章制度，按时报送生产、经营各项报表资料。

甲方对双方已确认的原设计进行变更，如门窗位置、尺寸、规格型号、开启方式、数量等，甲方须及时以书面形式通知乙方。

2、甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等，甲方有权随时检查具体施工过程，对存在的问题提出限期整改意见，督促落实与验收。

对半成品、成品具有保护义务。如因乙方措施不当，造成损失由乙方自行负责。 因人为或野蛮施工造成乙方成品损坏，责任方应负责修复或承担由此照成的损失。

3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审，向乙方提供四套施工图纸用于施工，并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。

乙方应在接到进场通知书后的七天内，组织设计、安装人员全面检查待施工工程的质量、洞口尺寸、定位、安装基准线等是否符合现场测尺、安装门窗条件。

4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势，乙方无法提供相应保障措施的，甲方有权与乙方终止本协议，由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。

甲方在认为确有必要时，书面要求乙方暂停施工，经甲方代表批准后恢复施工。相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生费用(每日按合同总金额的千分之三计算)。

5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。

6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。

7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令，确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的，乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请。

合同签订后甲方按产品制作形象进度支付给乙方工程款，全部框体安装完毕后，甲方付至工程总造价的60%;待玻璃安装后，甲方付至工程总造价的85%;工程结束经验收合格，结算完成，提供完整的竣工验收资料后，付工程总造价的10%;剩余工程总造价的5%，在保修期过后一个月内付清。

8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款，否则由此给乙方造成的.损失由甲方负责。

四、乙方责任与义务

1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器，及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍。

甲方代表接到验收报告后，应在7日内组织有关部门验收，并在验收后3日内给予，批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工，并按标准和规范自检工程质量，确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理，如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务，未经设计部门或甲方书面同意，乙方不得擅自更改图纸。

甲方可在每栋楼里抽取一扇样窗做破坏性试验，如发现产品质量及安装有不符合国家有关标准的情形，乙方无条件将产品收回并在5日内重新安装。

3、乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图，隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行，工程资料必须真实、齐全、有效。

进场材料须堆放于甲方指定位置。遵守政府有关主管部门对施工现场的交通、施工噪音、夜间施工、施工人员站暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、劳动保护、扬尘以及现场防火;接受安检、城检等部门检查监督。如因乙方原因造成违章事件或造成的大小安全事故;其责任和发生的费用，概由乙方承担。

4、乙方应建立规范的财务核算制度，建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准，不得以甲方的名义与他方签订协议。

竣工验收合格后个月，将所有的相关竣工资料交付给甲方后，甲方支付乙方总造价的15%工程款。(工程尾款不计利息),

5、乙方应按时足额发放工人工资，及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款，甲方有权自乙方工程款中扣支。

依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

6、乙方应严格执行ISO9001质量体系标准、ISO4001A环境体系标准及ISO1800安全管理体系标准，认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件，并向甲方提供完整资料。

合同承包价除发生以下因素可调整外，不得以其他任何理由调整或变更;

7、乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定，妥善做好安全防护工作，自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全，乙方未按安全操作规程造成的质量问题，乙方应承担相应责任。

定额中无价格材料的定价：发包人指定的按供应价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的双方根据市场情况协商确定价格，若协商不成改为甲供。

8、乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排，甲方有权处罚，由此引起的所有损失与费用由乙方承担。乙方应严格按作业进度施工，如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的，或未能履行合同规定义务及其承诺，甲方有权终止本合同，乙方必须无条件退出本工程。

定额中无相应项目的：双方根据市场情况协商确定综合单价，若协商不成发包人另行安排承包商，与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。

9、乙方未经甲方同意自行毁约，乙方应承担由此造成的所有损失。

10、乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票，否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。

11、乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。

12、乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险，保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管，如出现遗失或损坏与甲方无关。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

13、乙方派驻工地现场代表为李子俊同志，该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可，乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员，乙方如需更换工地现场代表，应至少提前7天以书面形式通知甲方。

承包总价：(500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。

五、工期约定

1、协议工期：110日历天。

2、由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因，经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误，工期不得顺延。

付工程款的%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。

六、质量与安全

1、质量检查与验收：

(1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。

(2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位，待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的，不得进行下一步施工。

承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来。

2、安全施工：

(1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。

发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工。

(2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育，自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定，确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程，发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故，乙方应在1小时内通知甲方。

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

(3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素，有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的，发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。

工程各项目单位次性包死，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡。

(4)施工现场必须做到安全文明施工，材料堆放整齐，现场整洁。

七、工程款支付方式

合同签订后，甲方4月份支付乙方工程款100万元，5月份支付乙方工程款100万元，6月份支付乙方工程款100万元，7月份支付乙工程款60万元，余款于________年内分4次付清。

e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告。

八、争议处理

甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。

推拉窗为8系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm，扣板厚度为0.8~1.0mm，几何尺寸统一，配件选用信元牌。

九、其他情况

1、本合同自双方签字盖章后生效，至本工程帐务结清，保修期满后截止。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜，双方可另行协商。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电工工程承包合同 篇2

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

兹甲方承建的莲东新区保障房F地块消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。

一、工程概况：

1、工程地点：

2、详见施工图纸及设计变更图纸。

3、施工日期：以土建与建设单位签订合同工期为准。

4、质量达到优良。

5、十七层

6、工程合同(预算)

二、承包形式：

水、电配套施工项目

三、承包内容：

消防分项工程所有条款的工作内容。(含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。

电工程的验收费用由乙方自行处理，水电施工中所产生的垃圾应及时清理，否则由甲方派人清理，发生的费用按两倍计算由乙方承担。

监理、业主合理的指挥，不得延误土建施工，预埋管线必须与钢筋同时验收，若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者，经项目部确定后，每天罚款料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成，逾期者每天罚款1000元。

四、工程结算方式及责任制约定：

1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。

2、本工程所用的材料，其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。

3、乙方应履行并分别承担甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。

垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等，其他材料也不得有浪费现象，若发现浪费现象者

五、工程款支付方式：

监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划，并附工程量计算表，必要时应附简图。

上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。

6、乙方在收到甲方的工程进度款时，应保证按时足额支付农民工工资及材料款。若拖欠工人工资及材料款严重者，凭乙方的欠条，由甲方先垫付偿还，其补偿金按日千分之三向乙方收取。

7、乙方对外的所有经济往来由乙方自负，与甲方或福建省华航建设工程有限公司无关。

责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准)，退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。

9、付款约定：以乙方的合同签字人向甲方领取工程款，并提供40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据(具体以甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同为准)。

七、质量与安全要求：

规范及工程质量验收标准施工，不得违章作业，不得乱打槽，乱凿洞口，确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标，绝对服从甲方、业主、监理及有关部门的管理指导，在施工中若出现达不到要求，除自费返工外，应赔偿甲方相应的经济损失。乙方应负责本工程在施工中所有水电预埋孔洞、坑、槽的修补。

2、本工程在施工过程中乙方应严格按《安全管理条例》和文明施工的相关规定施工，因乙方违章施工造成的安全事故由乙自负。

3、发生安全事件时所产生的费用在两万内由乙方自行负责，当费用超出两万时超出部分由甲乙双方各承担50%.

八、其他约定：

1、的履约保金。

2、履约保证金的退还时间：正负零主体结构施工完成退还保证金叁拾万。其余保证金待水电穿线时退还。(乙方缴纳的保证金均不计息)

3、乙方进场施工后，不得以(甲方原因除外)任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工，乙方完成的工程量，按70%决算。

住由乙方自理，但甲方要提供一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间，并提供施工图纸四套给乙方。

斗殴、聚众赌博等违法行为。违者每人次罚款500元，情节严重的移送公安机关处理。

消防施工的垃圾清理干净，不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。

7、竣工验收前十五天内，乙方必须整理一套完整的内业资料，一式伍份送监理审核。

整理工程内业资料，在有关部门来工地检查时，应积极配合并提供完整内业资料备查。竣工验收合格后竣工图及签证等决算材料(一式四份)，给业方审核。

9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序安排。

九、违约责任：

按主合同的有关条款约定，属乙方的工作内容，而乙方没有按规定时间完成者，所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者，其责任由乙方自负。

十、保修责任：

自本工程交付业主使用后的保修期内，所发生的保修事件，乙方应在料费按双倍由乙方承担，从乙方的保修金中扣除。

十一、本协议一式肆分，双方各执贰份。

自双方签字之日起生效，至办好工程结算，付清工程尾款时自动生效。

订立合同双方：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

电工工程承包合同 篇3

发包单位： (简称甲方)

承包单位： (简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就下列地砖铺设工程施工事项协商一致，订立本合同。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程。

第一条：工程概括

工程名称：龙泉花苑负一楼大厅及一层商铺地砖铺设

工程地点：龙泉花苑

第二条：合同价款及承包范围

合同价款：此项工程的发包价分三部分

1.负一楼地砖铺为： 元/平方米(按实际面积计算)

2.一层商铺地砖： 元/平方米(按实际面积计算)

3.负一楼楼梯大理石为： 元/平方米(按实际面积计算)

承包范围：龙泉花苑负一楼及一楼地砖的铺设。

第三条：合同价款支付

工程款支付方式：工程结束验收合格后除保留总工程的质保金计___________元外，其余款项一次性付清。

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。

第四条：工期

此项工程自20______至20______完工，工期_____天。

第五条：工程质量及技术要求

1.严格按照地砖的施工标准，按甲方的设计要求进行地砖的铺设，铺出的地砖要求接面严实、平整、线缝整齐协调。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;

2.在施工作业中不能对甲方提供的材料铺张浪费，同时保管好现购的施工材料。

第六条：甲乙双方的责任

甲方的职责：

1.无偿提供给施工场所所需的水电。

2.提供砂子、水泥。地砖等相关的施工作业材料到现场，除施工工具外。

3.负责现场工程质量，进度的检查，监管工作及时的监管隐蔽的施工知道。

乙方的职责：

1.乙方在施工过程中要确保各项施工作业的安全，做好施工安全防范措施，安全施工，文明施工。

2.做好除此项工程范围外的生产设施(如地暖等)的安全，负责因乙方责任造成甲方的损失，乙方应负赔偿责任。

当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。

3.乙方应严格按照合同规定执行，达到使甲方满意的程度。

4.工程质保期为-----月(在质保期内出现一切质量问题均由乙方承担)。

第七条：本合同经双方签字盖章后开始生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜由甲乙双方共同再行商议。

建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

电工工程承包合同 篇4

(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行。

一、工程概况

1、工程名称：上营变电站引水工程。

2、工程地点：上营村。

3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

三、工程承包价及其它

总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

开户行：账号：

七、工期延误

若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、安全施工要求

施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;

十、不可抗拒的自然灾害认定标准

不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷。

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____(工程全称)签定工程质量保修书。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

委托代表： 委托代表：

年 月 日

电工工程承包合同 篇5

水电工程承包合同范本

一、委托方：______ （以下简称甲方）

地址：______

二、承包方：______ （以下简称乙方）

地址：______

鉴于甲方拥有______ （以下简称工程）的建设权益，为了实现工程的顺利建设并确保质量与安全，甲、乙双方经友好协商达成一致，特订立本合同，并共同遵守合同的约定。

一、工程概述

1. 工程名称：______

2. 工程地点：______

3. 工程范围：

- 水电工程：______

- 具体工程项目：______

- 进度计划：______

- 资金安排：______

二、合同价款及付款方式

1. 合同价款：合同价款为______元，甲方向乙方支付。

- 预付款：合同签订后，甲方于______日内向乙方支付预付款______元。

- 进度款：乙方按照工程进度的实际完成情况，向甲方提出支付进度款的申请，甲方于收到申请后的______日内支付。

- 竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工结算书，甲方审核通过后，在______日内支付竣工结算款。

2. 付款方式：甲方向乙方支付的款项应通过______方式进行。

三、工程期限及竣工验收

1. 工程开始时间：本合同签订后的______日起。

2. 工程期限：乙方应按照《施工进度计划》按时完成工程，工程期限为______天。

3. 竣工验收：工程竣工后，甲、乙双方应进行竣工验收。验收合格后，甲方予以竣工验收，乙方完成相关工程的交付手续。

四、质量保证与保险

1. 质量保证：乙方在工程期限内对所承包的工程质量负责，并承诺符合国家相关标准和技术规范。

2. 质量保证期：竣工验收合格后的______个月内，甲方发现工程质量问题，乙方应免费进行维修。

3. 保险责任：乙方应为工程承保相应的责任险，确保在工程施工过程中对第三方造成的人身伤害或财产损失进行赔偿。

五、合同变更与终止

1. 合同变更：甲、乙双方如需对合同内容进行变更，应签订书面协议并经双方确认后生效。

2. 合同终止：合同终止的情况包括但不限于以下情形：

- 双方协商一致解除合同；

- 乙方未按照合同约定履行义务，且经甲方书面催告后仍不改正；

- 发生不可抗力或其他无法预见、无法避免且对工程施工产生重大影响的情况。

六、违约责任

1. 甲方违约责任：

- 若甲方未按时支付款项，应按日向乙方支付相应的违约金，违约金的计算方式为逾期未支付金额的______%。

2. 乙方违约责任：

- 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照每延期______天向甲方支付______元的违约金。

- 若乙方在施工过程中发生严重违反合同、偷工减料、造成工程质量问题等情况，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

本合同的解释、履行与争议解决均适用中华人民共和国相关法律。若双方无法通过友好协商解决争议，应提交______仲裁委员会进行仲裁。

八、其他约定

1. 本合同未尽事宜由双方共同协商决定，相关补充协议应以书面形式签订。

2. 本合同自双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

日期：______

乙方：（盖章）

日期：______

电工工程承包合同 篇6

甲方（发包方）：顺德XX厂甲方代表：乙方（承包方）：经甲乙双方互相协商，甲方将顺德XX厂承包给乙方经营。甲乙双方在平等、自愿的基础上，签定如下协议：

且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同。

一、承包方式甲方将权属于甲方的泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

二、承包期限合同承包期限为________年，从年____月日起至年____月日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分。

三、承包费用承包费用为100000元人民币（大写壹拾万元整）年。乙方于每月____日前向甲方缴交承包款8300元，尾数在最后一个月结清；如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的1%收取滞纳金；超过____日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同。

依照、及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

四、安全责任乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。

为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方，用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定。

五、违约责任乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约，则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。

该地上有口深水井，在合同有效期内，由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时。

六、其它事项

1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违约处理。

本合同经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。

2、甲方将原购买的其他厂的废泡沫（包括、等）移交给乙方购买，但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同，如有价格等因素变动，必须及时通知甲方前去与厂家处理解决，否则按乙方违约处理。

本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用。

3、甲方以前购买的厂货废泡沫，如受价格变动和其它因素的影响，导致一些厂货不能再继续购买的，甲方不负责任，不减少承包费。

在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。

4、乙方在经营期间，所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货，在合同期满后，必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买。

发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用，维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单，合同期满后乙方按清单将物品交给甲方，遗失或损坏的物品按价赔偿。

建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;可选择下述第( )项处理：

如因现厂房不能继续租用或政府有关部门干涉的原因，导致乙方不能生产的情况下，由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用，乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金；因搬厂房造成停工期间按270元日扣减承包费。如甲方不能协调好关系，无法让乙方继续开工。

本合同式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。

7、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即顺德提出诉讼。

8、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

9、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，签字生效。甲方（盖章）：顺德XX厂甲方代表（签名）：乙方（签名）：签定日期：________年____月____日

甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则。

电工工程承包合同 篇7

甲方：

乙方：

第一条 工程概况

(一) 工程名称：

(二) 工程地点：

(三) 工程范围：

(四)工程承包金额：按甲乙双方约定单价收方计算金额，不能计量的工程按记日工结算。(浆砌片石单价：元/M3 、混凝土单价： /M3)

要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

第二条 工程期限 根据双方协商，工程期限自20xx年 4月 20日起至220xx年 5月30日止，没按期完成工程任务扣取20xx元。

建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;

第三条 工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及相关国家质量标准进行施工，确保工程质量。工程验收时，按图纸和验收标准执行。

本合同式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。

第四条 工程款结算 工程进场后，按完成工程量的施工进度支付工程款的60%;工程完毕时，乙方开具建安发票支付工程款总额的90%;剩余的10%作为工程质量保证金，在工

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况。

程交付并经验收合格后，一次性付清余款。

第五条 双方责任

(一) 甲方责任

1、甲方提供施工图纸等资料，乙方必须严格按照设计图纸进行施工。

2、甲方提供材料需在乙方塔机施工范围内，如需二次转运，费用由甲方承担。

3、甲方派驻代表现场进行技术指导、质量监督、检查及质量送检。

4、工程完毕后，甲方应组织专门人员在 30 日进行验收。

5、工程范围 由甲方承担。

(二)乙方责任

1、乙方所有进场人员必须听从甲方的管理、安排，严格按安全施工规范及质量验收规范进行施工操作，并做好相关资料。

乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复。

2、乙方施工过程中须制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育和管理。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的。

达不到强度乙方不承担责任，因施工造成的质量事故由乙方负责。乙方应在保证质量的前提下节约材料，如发现乙方有故意浪费材料的情况。

负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

第六条 违约责任

1、达不到质量要求的除承担返工损失外，还要承担由此给甲方造成的停工费用及水、电、建筑材料费用。(做资料费用由甲方承担)

由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算。

2、不按安全操作规范施工且拒不听从现场管理人员指挥的，视情节轻重甲方有权处以200—20xx元的罚款。

由于乙方原因，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算。

3、不能按合同工期及甲方下达的工程进度计划完成施工任务的，除赔偿由此给甲方造成的直接损失外(管理人员工资、设备及周转材料租金)，根据情节轻重甲方有权按每误工一天处以200—20xx元的罚款。

由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算。

4、乙方在施工过程中如因管理不善造成材料浪费，例：发现100Kg以上的砼或砂浆块等，甲方有权处以200—20xx元的罚款。

合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)。

第七条 乙方擅自转包合同的，一经查证落实乙方所完成工程量中无条件扣出壹万元付甲方违约金，另外还要承担由此给甲方造成的经济损失，并解除合同。

因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方。

第八条 其它未尽事宜甲乙双方另行协商，对本合同如有争议可申请仲裁。

第九条 本合同经甲乙双方签字后生效，至本工程竣工验收合格，结清工程尾款，保修期满后自动失效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

如果甲方未按合同付款，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

甲方代表： 乙方代表：

公司税号： 公司税号：

开 户 行： 开 户 行：

帐 号： 帐 号：

电话传真： 电话传真：

二〇一〇年四月二十日

田地承包合同范本集锦

田地承包合同范本 篇1

甲方：乙方：

甲方将岭吓下额田等土地租给乙方承包种植香蕉等其他作物，经双方协商共同订立本合同，条件如下：

一、承包地点： ，面积 亩。

二、承包时间：共 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。

三、租金：每亩每年租金人民币 元，每年共 元。

四、交款时间：先交每亩 元押金，押金共 元。签合同同时交清当年租金，每年 月 日前交清当年承包款，如超过十五天仍未交清的，甲方有权终止合同，不给乙方承包，并没收押金，追收欠款。

五、在承包期内，一切自然灾害由乙方自负，承包款照交，如做违法经营项目的与甲方无关，后果自负。

六、在承包期内，如遇上级有关部门或集体征收本土地的'乙方无条件服从，青苗款由征收单位赔偿给乙方。

七、本合同由签订之日起生效，不得单方违约，若单方违约的，由违约方赔偿每亩 元给守约方并退回当年租金和当年经济损失。

八、在承包期满时，将田平整给还甲方，如不平整的押金 元不予退还(期满时乙方平整好的，退回平整押金给乙方)。

本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签名： 乙方签名：

田地承包合同范本 篇2

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，以资共同遵守。

甲方将位于处，面积亩的农田承包给乙方种植农作物。农田方位;东起 ，西至 ，北至，南至具体位置由甲方现场指认。

1、该农田的承包金为每亩/每年人民币每年共计人民币元(￥： 元)。

2、每年在年月日时，乙方向甲方全额交纳本生长季的承包金。

1、对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用;

2、按照合同约定收取承包金;

3、合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。

1、按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地;

2、享有承包土地上的收益权;

3、自己协调解决排灌水各项事宜;

4、按照合同约定的时间、方式和数额向甲方缴纳承包金;

5、未经甲方书面同意，乙方不得在其承包的土地上私搭乱建;

6、乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务;

7、保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地;

8、乙方不得在承包地内及周边的地边、水沟种植多年生的水、旱生作物;

9、乙方在使用农药时，必须按操作规程和该农药说明书规定的计量标准由专业人员进行使用，不用的药物要存放在安全的地方，同时要做好防火、防盗等安全工作和财产保险工作，否则由此造成的责任和损失均由乙方承担;

10、严格遵守甲方的各项规章制度，服从领导、听从分配，否则甲方有权视情节给予处罚;

11、乙方应积极参加农作物保险，在承包期内如遇自然灾害和其它事故造成的损失均由乙方承担，甲方不概负责;

1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、本合同履行中，如因不可抗力致使 本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。

3、本合同履行期间，经双方充分协商，达成如下共识。如遇国家建设征用该土地或市政规划，乙方必须无条件服从，合同自行终止，造成乙方当季作物没有收获的，甲方退还乙方土地承包并补偿在田作物种子、农药等费用。

1、在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方按土地承包额总价的 倍向守约方支付违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失，守约方有权选择是否单方面接触本合同。

2、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本合同。

本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，任何一方可向封丘县人民法院提起诉讼。

第九条 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。经甲乙双方签章后生效。

乙方：

甲方将岭吓下额田等土地租给乙方承包种植香蕉等其他作物，经双方协商共同订立本合同，条件如下：

二、承包时间：共 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。

四、交款时间：先交每亩 元押金，押金共 元。签合同同时交清当年租金，每年 月 日前交清当年承包款，如超过十五天仍未交清的，甲方有权终止合同，不给乙方承包，并没收押金，追收欠款。

五、在承包期内，一切自然灾害由乙方自负，承包款照交，如做违法经营项目的与甲方无关，后果自负。

六、在承包期内，如遇上级有关部门或集体征收本土地的乙方无条件服从，青苗款由征收单位赔偿给乙方。

七、本合同由签订之日起生效，不得单方违约，若单方违约的，由违约方赔偿每亩 元给守约方并退回当年租金和当年经济损失。

八、在承包期满时，将田平整给还甲方，如不平整的押金 元不予退还(期满时乙方平整好的，退回平整押金给乙方)。

本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

田地承包合同范本 篇3

：合同内容

一、土地承包经营权流转方式：甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。

二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：xxxx

三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为x年，从x年x月x日起，至x年x月x日止。

四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）x亩流转给乙方，该土地具体位置（名称、四至)。（可具体列表说明，并附土地现状平面图）。

五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方x元/亩，（或实物x公斤/亩），合计x元（或实物x公斤）。

六、甲方的权利和义务：

（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

七、乙方的权利和义务：

（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。

八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；

（二）订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的；

（三）一方违约，使合同无法履行的；

（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

（五）因不可抗力使合同无法履行的。

九、违约责任：

（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。

（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。

十、合同纠纷的解决方式：甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由村民委员会或乡（镇）人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的，双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的，可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。

田地承包合同范本 篇4

甲方在泰和县上田桃源山庄养殖场地，所有设施一应俱全(以清单为准)，现承包给乙方经营，为明确双方的权利与义务，特制定本合同条款如下：

承包区域位于上田镇新池村，水陆面积约400亩。

暂定一年，从20xx年元月1日起至20xx年元月1日止，本合同期限届满后，同等条件下乙方有优先权承包。

三、承包金额及支付方式 每年承包金额为伍拾万元。

1、甲方现存有生产设施以造表登记的方式移交给乙方，所造登记表双方签字确认。

2、甲方造表登记的财产所有权归甲方所有，乙方只有使用权，承包期满后，乙方按原物归还给甲方。甲方财产乙方必须妥善保管，爱惜使用，如有遗失损坏，乙方必须修复、赔偿。

使用的资产，甲方有权监督检查权，如甲方第二年要自主经营，，应提前一个月通知乙方，否则，应赔偿乙方经济损失。

2、乙方在承包期内的自主经营，自负盈亏，因经营需要所雇请的员工自行承担费用。如第二年不愿承包，应提前一个月通知甲方，否则一切后果自负。

3、在承包期内因生产需要改造生产设施或改变围垦设施，必须经甲方的同意后方可实施，否则，甲方有权终止合同，所有承包费不予退还。

4、乙方只和甲方产生合同条款，甲方的一切债务和纠纷与乙方无关，如有问题甲方全权处理，乙方不负责任。

5、如在当年的(在乙方承包期内)如因不可抗拒的自然灾害和政府政策的变动所给予的养殖补偿所有归乙方享受。

6、甲方基地所载树木，乙方应负责管理，如有损坏，乙方应负责赔偿。

7、甲方养殖基地养殖的甲鱼，乙方应负责管理，严防偷盗，如发现偷盗甲方甲鱼行为，乙方应负责赔偿。

本合同一经双方签字付承包租金即刻生效，如有违约，按合同法有关条款赔偿对方所造成的损失。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效益。

甲方签字：

田地承包合同范本 篇5

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等互利，友好协商的宗旨，就乙方承包甲方位于航海东路，第22大街路东的建设工程(一期)的项目一事，一致达成如下条款：

一、甲方一期工程含厂房48栋(钢结构)，每栋建筑面积5700平方米。

二、甲方一期工程含办公楼一栋，19层，地下室一层(框架结构),建筑面积约30000平方米。

三、甲方一期工程含科技人员住宅(别墅)10栋,每栋建筑面积约300平方米。

四、甲方要求乙方办公楼垫资到正负零后按照乙方的实际投入结账80%,以后与其它工程一样按照(08定额)工程进度结账。一期工程总造价为7、8亿元人民币。

五、甲方应该在乙方人员进场开始临建期间，预付给乙方工程总额的5%，待乙方机械施工队进场后再付给乙方工程总额的25%，以后工程量的进度结账均按照80%的比例执行。

六、甲方保证在开工三个月内将乙方的保证金全部还完。

七、甲方保证在乙方按质按量完成工程的情况下决不拖欠乙方的工程款。

八、甲方保证乙方剩余款项在工程验收合格后，按照相关规定时间内无条件的全部返还乙方。

九、甲方要求乙方人员在20__年8月31日前进入工地开始临建，9月20日前乙方机械施工队必须全部到位，工期八个月。

十、乙方应向甲方提供具备国家一级的资质证明。

十一、乙方在甲乙双方正式签署工程合同后三天内向甲方缴纳1500万元人民币的保证金。

十二、乙方保证按照甲方的工程期限要求做到三到位;

1，人员到位，

2，设备到位，

3，开工资金到位。

十三、乙方保证按质按量按期完成甲方要求的工程建设。

十四、乙方保证在甲乙双方工程合同正式签署后三天内成立工程项目部并进入工地。

十五、甲乙双方本协议签订后，甲方应将该工程的相关手续(复印件，不含工程图纸)交与乙方，乙方应在一周内将工程合同填写完毕交与甲方，甲乙双方签字盖章生效。

十六、本协议书一式四份，甲乙双方各持两份，甲乙双方签字盖章生效。未尽事宜，另行协商。

甲方：

乙方：

20__年7月31日

20__年7月31日

田地承包合同范本 篇6

田地承包合同协议书

随着城市化进程的不断推进，农村地区的农田资源变得越来越宝贵。在这种情况下，田地承包合同协议书成为了保护农田资源和农民权益的重要法律文件。本文将详细探讨田地承包合同协议书的内容和意义。

一、合同的目的和背景

田地承包合同是一种农民与土地使用者（个人或组织）之间达成的一种合作形式，旨在保护农民的耕地权益，提高农业生产效率，促进农村经济发展。承包合同的签订可以使农民合理利用土地资源，增加农业生产收入，有效缓解农村人口压力。

二、合同的主要内容

1. 当事人信息

田地承包合同应明确双方的身份信息，包括农民的姓名、联系方式、身份证号码等，以及土地使用者的法定名称、经营范围、注册资本等。

2. 承包期限和范围

合同应明确承包的土地面积、地块地理位置和使用期限。一般来说，承包期限不得超过20年，可根据土地的利用状况进行适当延长。

3. 承包费用和权益

合同应明确承包方需支付的租金、管理费、保证金等费用，以及双方的权益和义务。合同还可约定相关的奖励和惩罚措施，鼓励农民进行科学管理和创新农业技术。

4. 土地使用要求和保护

合同应明确土地的使用要求，包括种植农作物的种类、农业生产方式等。同时，也应明确土地的保护要求，包括防止土地草地水土流失、避免使用有害农药和化肥等。

5. 合同解除和纠纷处理

合同应明确解除合同的条件和程序，并规定对违约方的惩罚措施。合同还应明确当双方发生纠纷时的解决方式，鼓励双方通过协商、调解等方式解决争议。

三、合同的意义和影响

田地承包合同协议书的签订，对农村经济发展和农民权益保护具有重要意义。首先，合同的签订可以明确土地所有权和使用权，保护农民的土地权益，防止被非法侵占。其次，合同可以提高农业生产效率，激发农民的种植积极性和创新意识，推动农村现代农业的发展。此外，合同也可以促进农产品流通，提高农产品的市场竞争力，为农民增加收入。

然而，在实践中，由于合同的执行和监督存在一定的困难，有时候双方可能存在信息不对称，或者违约的情况。为了解决这些问题，政府和相关部门应加强对承包合同的监督和管理，严厉惩罚违约行为，保障合同的执行和双方权益。

综上所述，田地承包合同协议书对于保护农民的土地权益，提高农业生产效率，促进农村经济发展具有重要意义。政府应加强对合同的监督和管理，确保合同的执行和双方权益的保护。只有这样，承包合同才能真正发挥其作用，促进农村社会稳定和经济发展的可持续性。

田地承包合同范本 篇7

甲乙丙三方共同在XXXXX受让土地一宗，为明确各方宗地面积及使用中的权利义务，特签订本协议，并愿共同遵照执行：

1、甲乙双方方一致确认，双方共同受让的位于XXXX的土地一宗，面积共计XXXX亩，四至分别为:

三方一致同意现将上述土地登记于甲方名下，现已取得了由XXXX颁发的`XXXX号《土地使用权证》。

2、三方一致同意该宗土地属甲乙丙三方按份共有，享有比例分别为：甲方占XXX亩，乙方占XXX亩，丙方占XXX亩。三方已就各自受让部分按比例向出让人交清了全部转让费用。各方占地的具体方位按如下方式划分：

3、本签订后凡涉及上述土地的出租、建设、转让等使用和收益事项，三方应共同讨论一致作出决议。如对土地的使用和收益方案无法达成一致，持反对意见的一方有权将土地按市价他人，同等条件下本协议另两方有优先购买权。如三方意见均不一致，可协议由其中一方全部收购，拥有份额的各方各自办理独立土地使用权证。但给另两方的收益带来损失的，应予补偿。

4、三方应诚实诺守本协议各项条款，未尽事宜可另行达成书面协议。若因履行本协议发生纠纷各方应协商解决，协商不成诉诸甲方住所地太原市万柏林区人民法院解决。

5、本协议一式三份，甲乙丙三方各持一份，自各方签字之日起生效。

甲方：

田地承包合同范本 篇8

经甲乙双方协商，甲方自愿将土地承包田的经营权有偿转让给乙方，经双方共同协商达成以下转让协议：

二、转让地块、名称、面积。

三、转让土地面积合计：

四、转让价格：每年每垧地为人民币 元大写 如今年12月份，大豆本地市场收购价(水份15-16%毛粮下屯收购)均价超过2.70元/市斤时，地价再增加肆佰元，以后大豆收购价在上涨时，按以上上涨规律计算说明(如果大豆收购价降至那个阶段时应按那个阶段的地价计算)。本合同第二条表中的那块地，乙方全部连片种植时本地块地每垧另加贰佰元。

五、转让费支付的日期和形式：

转让费支付为每年的4月20日以前，现金结算，甲方到乙方处支取或乙方按时将上款金额划入甲方在赵光银行开立(存折、银行卡)账户内。

①按合同约定收取转让费。

①在流转期内，因政策而发生的与土地有关的费用均由甲方负责。

②保证合同中第2条的地宽和面积。

②针对规模经营者优惠政策及秋整地补贴归乙方所有。

①在国家法律法规和政策，允许范围内从事生产经营活动。

②按合同规定，按时足额缴纳土地转让费。

甲乙双方如有违约，年赔付给对方贰仟元整/垧。不得在承包期内单方解除合同，如单方解除合同，需赔偿对方相关的经济损失，并赔偿对方违约金。

九、合同有效期：合同经各方签约之日起生效至12月30日至。

十、此合同一式两页两份，甲乙双方各执一份，共同遵守。

甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________     法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日       _________年____月____日