设备合作协议范本

当越来越多的劳动者开始了解法律，合同对于我们利益的保障是十分重要的。签订合同可以确定双方完成合同的一些条款，以便在履约时根据确定的条款来完成。你看见过哪些好的合同范本模板呢？为此，小编特意呈上“设备合作合同范本一篇”，希望能帮助到你的学习和工作！

随着我国社会经济的快速发展，许多工作和交易场合都要使用合同。合同可以在发生纠纷时作为参考证据，合同编写的基本要求有什么？如果您正在寻找“设备合作合同范本一篇”相关内容请看看下面的推荐，请相信这篇文章会改善您的思考方式！

设备开发过程中产生的一切研发成果和知识产权归甲方单独享有，乙方需使用该项权利的，需甲方书面同意。

四、保密及限制

应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

1、在项目执行过程中，双方承诺保守对方技术秘密。未经对方许可，与该项目有关的任何资料不得以任何方式提供给第三方。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将开发成功的设备向任何第三方进行出售。

3、在设备开发成功，并经验收合格，且不存在乙方违约或其他不可抗力因素的情况下，甲方不得向任何第三方定制或采购该设备。

五、其他

1、因协议产生的纠纷双方应协商解决，无法解决的，任一方可向______方所在地法院提起诉讼解决。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式______份，双方各持______份。

甲方（签字）：

______年______月______日

乙方（签字）：

______年______月______日

小编推荐

签订设备合同范本合集

签订设备合同范本(篇1)

工业产品买卖合同

（注，适用于各公司的设备采购合同）

甲方（买受人），合同编号，

履行地点，市区/县

乙方（出卖人），签订时间，年月日

第一条标的、数量、价款及交货时间

标的名称

规格型号

数量

（台/套）

单价

(元/)

金额（元）

交货期限

合同生效后*天内货到乙方公司、*天内安装调试完毕。

合计人民币金额大写，含全额增值税发票，税率%。￥:

备注，成套设备价格明细见附件

第二条质量标准，设备符合国家标准和/或乙方提供的××设备技术指标要求、并能满足甲方生产需要。

第三条乙方对质量负责的条件和期限，质保期一年，自安装调试完毕验收合格双方签订书面验收合格报告之日起算，质保期内出现质量问题，乙方免费修理、更换，修理或更换3次后仍不能满足甲方生产需求的，甲方有权自行修理或更换，由此产生的一切费用与后果均由乙方承担。

第四条包装标准、包装物的供应与回收，标准包装，包装物不计费不回收。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应方法，（此处根据实际情况约定）

乙方第一次提供设备时应当一并提供设备安装图、工艺流程图、设计图、合格证、运行密码及保证满足设备正常生产验收所必需的一切相关材料）。

第六条合理损耗标准及计算方法此处根据实际情况约定

第七条标的物的所有权自交付时起转移。

第八条交（提）货方式、地点，乙方送至甲方公司院内并卸货至甲方指定地点，卸货完成视为交付。

第九条运输方式及到达站和费用负担，（运输方式，根据实际情况约定），乙方负责运输并承担费用，乙方负责卸车并自行承担费用。

第十条检验标准、方法、地点及期限，

1.货到甲方公司后，甲方对设备的数量、外观进行初步检验；设备安装调试完毕、正常运行三个月后无质量问题由双方共同对设备质量进行验收，验收合格的出具双方代表签字并加盖公司公章的书面验收报告，经验收质量不合格的，乙方应按照甲方的要求及时免费修理、更换或整改。验收合格后质保期内出现质量问题的，乙方应按照甲方的要求及时免费修理、更换，确保，设备正常运行，并重新计算质保期。

2.设备安装调试后经甲方投入生产试运行发现存在质量问题，甲方及时通知乙方，乙方收到函告后5日内应当及时安排人员进行维修整改，以达到甲方合同及使用目的。如逾期，甲方有权单方或委托第三方对设备进行改造，该改造行为视为乙方同意，经修理、改造后仍不能满足甲方生产需求的，视为乙方设备质量不合格。

3.所有涉及验收报告、设备质量等相关材料须由甲方公司加盖公章方为有效。

第十一条成套设备的安装与调试，乙方免费安装、调试，达到验收合格标准。

第十二条结算方式、时间及地点，货到甲方公司经初步检验合格，乙方开具全额增值税专用发票后付合同总价额的%；设备安装完毕付%；调试完毕正常运行三个月无质量问题并出具书面验收合格报告后付合同总价额的%，余款10%作为质保金，在质保期满并经双方书面确认无质量问题后无息付清。

乙方的收款账户名称，

开户行名称，

开户行账号，

第十三条担保方式，根据实际情况约定

第十四条本合同解除的条件，一方违约，无法实现合同目的，对方有权解除合同。

第十五条违约责任，乙方未履行、不完全履行本合同的，应承担合同总价款30%的违约金；乙方未按约定时间交货的，或交货后延期安装完成的，每日按照合同总价款的3‰承担违约金；设备调试期间出现质量问题乙方应接到甲方通知（含快递、邮箱、传真等）后5天内应及时修理、更换、整改，否则，每日按合同总价款的1‰承担违约金；质保期内出现质量问题，经维修、更换或整改后仍然不合格的，甲方有权按照设备实际运行能力减少合同价款，且乙方需承担合同总额30%的违约金。上述情况经过3次维修整改仍不能满足合同目的的，甲方有权解除合同，有权要求乙方赔偿损失并承担30%的违约金。经3次维修、更换、整改后仍不合格视为乙方不完全履行合同。

第十六条合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方一致同意向甲方所在地法院裁决。

第十七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章起生效。

第十八条其他事项约定，

1、乙方未开具全额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款，责任由乙方承担。

2、未尽事宜，双方另行签订书面补充协议，本合同所述内容涂改部分无效。

3、甲乙双方确认以下内容，

甲方确认送达地址，，

联系邮箱，。

乙方确认送达地址，，

联系邮箱，。

如双方信息调整，应于3日内书面向对方说明调整情况；如果双方未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、传真、邮箱、微信等方式交付的，寄出、发出或投邮后系统未显示异常即视为对方已收到。

4、设备技术指标、安全生产协议、廉洁协议及传真、邮箱往来信件等是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

5、安装调试过程中需在政府管理部门备案的书面材料不作为设备验收合格的依据。

　出　卖　人

单位名称（章），

单位地址，

法定代表人，

委托代理人，

电话，

传真，

邮编，

买　受　人

单位名称（章），

单位地址，

法定代表人，

委托代理人，

电话，

传真，

邮编，

签订设备合同范本(篇2)

乙方出租的机械设备，乙方应依法享有使用权，且机械设备使用权期限或机械设备自身的有效使用期限必须满足租赁期限的要求；机械设备采用的专利技术依法取得，不得损害第三人的权利。否则，由此造成的一切损失由乙方承担。

乙方出租的机械设备必须产权清晰、具有合格证、技术状态完好，乙方须向甲方提供机械设备地方技术监督部门检验合格等证明文件，并将检验资料报告和操作人员证件一份到甲方存档；对于上路行驶的车辆，车辆运输能力、制动性能、工作尺寸、其他备件及技术参数、整机性能、安全设施配备等均符合国家标准及甲方使用要求，乙方须向甲方提供公安车管部门审核的行驶证和年检证明，保险等相应运营证照。

租赁物质量验收方法：租赁物到达使用地点后，双方一次性验收，并对验收结果签字确认。甲方指定的验收人员为，乙方指定的验收人员为。

（各单位可根据实际情况约定验收人员姓名）

机械设备进场时，甲乙双方需确认机械设备出厂时间、已投入使用年限、机械设备原值、机械设备现值。

（提示：该参数必须填写，不能空白，针对机械设备较多的情况，可以用表格的方式予以罗列描述）。

签订设备合同范本(篇3)

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，其客体是工程项目。建设工程合同就其外在形式来看，应当采用书面形式；就承包人承包的方式来看，可分为直接承包合同和分包合同。

（一）书面合同：根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第270条的规定，建设工程合同应当采用书面形式，这是因为建设工程合同一般具有合同标的额大、合同内容复杂、履行期较长等特点，如果采用囗头合同，一旦发生纠纷则难以举证，不易分清责任。采用书面形式，一方面可以使合同双方权利义务固定化，减少纠纷，便于合同的履行，另一方面如果合同双方发生纠纷，也便于人民法院分清是非、确定责任。所以，《合同法》将建设工程合同规定为要式合同，只能采用书面形式。

（二）直接承包合同：直接承包合同和分包合同是建设工程合同的两种实践形式，是由两种不同的承包方式决定的。直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，它又包括工程总承包和单项工程承包两种方式。

（l）总承包合同；发包方以总承包的方式与承包方签定的建设工程合同称为总承包合同。所谓建设工程的总承包，又称为“交钥匙承包”，是指建设工程任务的总承包，即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人，由该承包人负责工程的全部建设工作，直至工程竣工，向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工程的承包方式。这种承包方式有利于充分发挥那些在工程建设方面具有较强的技术力量、丰富的经验和组织管理能力的大承包商的专业优势，保证工程的质量和进度，提高投资效益。采用总承包的方式进行承包，发包人和承包人要签定总承包合同。这种总承包合同既可以用一个总合同的形式，也可以用若干合同的形式来签定，例如发包人分别与同一个承包人签定工程勘察、设计、施工合同。

（2）单项工程承包合同：发包人将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签定相应的勘察合同、设计合同、施工合同。单项工程承包方式有利于吸引较多的承包商参与投标竞争，使发包人有更大的选择余地；也有利于发包入对建设工程的各个环节、各个阶段实施直接的监督管理。这种发包方式较适用于那些对工程建设有较强管理能力的发包人。

（3）直接承包合同的禁止性规定：直接承包合同是采取签定总承包合同，还是采取签定单项工程承包合同，可由发包人根据情况自行确定。但无论采取哪种形式，都不得签定肢解承包合同。《合同法》第272条第l款规定：“发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。″一些发包单位将按其性质和技术联系应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分，分别发包给几个承包单位，使得整个工程建设在管理和技术上缺乏应有的统筹协调，往往造成施工混乱、责任不清，严重影响了工程建设的质量。怎样确定工程建设是否应当由一个承包人完成？这还需要国务院有关部门根据实际情况作出具体规定。一般来讲，一种性质或一个整体的建设工程应当由一个承包人来完成，如一栋房屋，或一栋房屋的供水管线。不同性质或不同整体的建设工程，发包人就可以根据情况分别发包给几个承包人。《合同法》禁止的是签定不合理的肢解合同。

（三）分包合同：

（l）分包合同的概念：它是指工程总承包人、勘察承包人、设计承包人、施工承包人承包建设工程以后，将其承包的某一部分或某几部分工程，再发包给其他承包人，与其签定承包合同项下的分包合同。这里有两个合同法律关系，一个是原发包人与承包人的承包合同关系，另一个是承包人与分包人的分包合同关系。承包人在原承包合同范围内向发包人负责，分包人与承包人在分包合同范围内向原发包人承担连带责任。因分包的工程出现问题，发包人既可以要求承包人承担责任，也可以直接要求分包人承担责任。签定分包合同应当同时具备两个条件；第一，承包人只能将自己承包的部分工程分包给具有相应资质条件的分包人；第二，分包工程必须经过发包人同意。

（2）分包合同的禁止性规定；《合同法》对签定分包合同有四点禁止性规定：①禁止转包。所谓转包是指承包人将其承包的全部建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。承包人也不得将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。②禁止将工程分包给不具备相应资质条件的单位。所谓相应的资质条件是指；第一，有符合国家规定的注册资本；第二，有相应的专业技术人员；第三，有相应的技术装备；第四，法律、法规规定的其他条件。③禁止再分包。承包人只能在其承包工程的范围内分包一次，分包人不得再次向他人分包。5禁止分包主体结构。主体结构的施工必须由承包人自行完成，不得向他人分包，否则签定的合同属于无效合同。

签订设备合同范本(篇4)

需方(甲方)：_______________，住所地：____________________，法定代表人：_______________，联系电话：__________________。供方(乙方)：_______________，住所地：____________________，法定代表人：_______________，联系电话：__________________。

一、合同标的及总价款：

二、合同履行约定

1、履行期限：甲方应于本合同签订后____日内向乙方交付合同预付款____元;乙方在收到甲方所付预付款的次日起个工作日内向甲方供货。

2、甲乙双方选择以下第_____种运输方式：

第一种甲方上门自提货物并承担所有因货物运输而发生的费用(包括但不限于运输费、保险费、特定包装费等);

第二种乙方代办托运，甲方承担所有因货物运输而发生的费用;第三种乙方送货上门，甲方承担所有因货物运输而发生的费用。

3、甲方收货后三日内，应按照乙方提供的产品出厂质量标准对所有货物进行验收，验收合格时应向乙方出具书面签章的《验收合格报告》。若收货后五日内甲方未向乙方出具验收报告时，视为乙方交付的货物验收合格。

经甲方验收，甲方对乙方所供货物有异议时，应当妥善保管货物，并及时书面通知甲方，经乙方核查甲方异议成立时，乙方应以退货或换货的方式为甲方妥善处理并承担因此所发生的全部费用。

三、付款期限、方式及开票

1.双方签订合同当日，甲方向乙方支付合同预付款元(￥：________);甲方收到乙方交付的货物________日内向乙方付清剩余货款(￥：____________)。

2.甲方付款方式：银行转账，乙方账户信息如下：

★开户行：_________________________

★户名：_________________________

★帐号：_________________________

如变更付款方式，双方另行协商确定。

3、乙方收到全额货款后7日内向甲方开具发票。

四、违约责任：

1.本合同生效后，甲方要求解除本合同时，甲方应按如下条款向乙方承担违约责任：

(1)乙方尚未开始本本合同甲方所需货物的采购时，经乙方书面同意本合同可以解除，但甲方应按合同总价款的百分之二十向乙方支付违约金;

(2)乙方已经订购或采购了本合同部分或全部货物时，经乙方同意本合同可以解除，但甲方应全额赔偿乙方因此遭受的经济损失，并按本合同总价款的百分之二十向乙方支付违约金。

2.甲方未按期如约履行付款义务时，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向乙方支付违约金;逾期日仍未足额支付应付款额时，乙方有权单方解除本合同，收回乙方向甲方供应的全部货物，甲方应向乙方赔付货物的使用费、折旧费、安装费、运输费等因甲方解除合同而致使乙方遭受的经济损失，并按合同总价款的百分之三十向乙方支付违约金。

五、所有权和风险的转移

1.双方一致同意：在甲方未付清全部货款之前，本合同项下货物的所有权归乙方所有;

2.双方一致同意：本合同下货物损坏、灭失的风险，在乙方向甲方交付货物或乙方向承运人交付货物后，由甲方承担。

六、其他约定

1、甲、乙双方对本合同的所有条款进行了充分、友好协商，如有未尽事宜，双方可签订书面协议作为补充合同，与本合同具有同等法律效力。

2、因本合同发生的全部争议，双方协商解决，协商不成时交西安仲裁委员会仲裁。

3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

4、本合同的不同条款和分条款的标题，仅供查阅方便之用，不构成本合同的一部分，也不影响本合同任何条款的含义和解释。

5、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签约时间：

设备施工合同范本集锦

您能否做出一份标准的合同？当下经济形势变化如此之快，这份合同可以迅速拉进与合作方的关系，推动合作的进度，小雨596认为“设备施工合同范本”这篇文章非常值得留意强烈推荐给您，感谢大家帮助分享这份资料让大家能够更好地学习和成长！

设备施工合同范本【篇1】

出租方，(简称甲方)

承租方， (简称乙方)经甲、乙双方协商决定签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

一、甲方根据乙方的要求，将下列机械设备出租给乙方使用。

1.数控浪板成型生产线(壹套)2.数控弧形板生产线(壹套)

3.剪板机(壹台)4.三辊卷板机(壹台)

5.喷砂抛丸机(壹台) 6.数控CNC自动切割机(壹台)

7.QC12K型数控剪板机(壹台) 8.U型成型机(贰台)

二、甲方于 二〇一二年八月二十日发运给乙方。

三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。

四、在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或

作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。

五、设备租赁期限为 五 年，租期甲方向乙方发运之日算起，租金总额为人民币 捌拾万元，分 拾 期交付，每期租赁金捌万元，由甲方在每期期末按期向乙方收取。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。

六、本合同一经签订不能撤销。

七、本合同期满，甲方同意按人民币 壹佰壹拾万 元的优惠价格将设备所有权转给乙方。

八、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。

设备租赁合同 篇3

甲方，成都市第三建筑工程公司四川九洲孵化器大楼项目部 乙方，绵阳市涪城区劲松建筑模板租赁站

经协商甲方同意租赁乙方的HZHZ35(I)J-I混凝土搅拌站。 为明确甲乙双方的责任和义务，特制定本合同供双方共同遵守。

一、乙方将HZHZ35(I)J-I混凝土搅拌站一套(不含建筑材料)租赁给甲方，并保证设备的完好和完整性，以满足甲方的要求。

二、混凝土质量由甲、乙双方共同控制，甲方出具混凝土施工配合比，由乙方严格执行，使混凝土顺利输送到具体作业部位。乙方根据施工要求积极配合甲方调整配合比、取样等工作，进场材料及混凝土试块的检验费和送检由甲方负责。工作人员及费用由乙方承担。

三、设备租赁单价，每立方混凝土35元。(此费用中不包含砼送剂、外加剂、减水剂、防水剂、膨胀剂等任何建筑材料)。砼不添加泵送剂(防水砼除外)。

四、结算方式，混凝土量以搅拌站电脑计量为准。每一次浇筑砼的数量必须经甲方签字认可，否则无效。

五、付款方式，签订合同厚，甲方在乙方设备进场后预付壹万元工程款，乙方设备必须于20xx年2月18日前进场，每月25日统计搅拌站的方量，次月25日前结算支付前一个月租赁价款的50%。余款在搅拌站拆除后，一月内付清。

六、由于甲方资金不按时支付，乙方有权停止生产。由于甲方原因停工一月，甲方需向乙方另付超出一个月工期后的设备租赁费近

20xx元/天。

七、进出场由乙方自行负责。

八、乙方负责泵管的拆装、清洗、现场外加剂的投放和相应的配合。

九、乙方进场后，甲方负责提供三通一平，费用由甲方负责。生产用水、电费由甲方负责。

十、甲方负责为乙方提供办公室、库房一间。

十一、乙方提供的设备要保证正常使用，并充分保证甲方的施工进度要求，要做到随要随搅，不能由于设备原因耽误工期24小时，若由于设备原因导致现场工期停工或工期延误，甲方将按20xx元/天予以处罚。

十二、乙方工作人员进入甲方施工现场，必须服从甲方项目部管理人员的指挥。

十三、乙方必须严格遵守国家及施工现场对设备所要求的安全操作规范、规程进行操作。

十四、乙方进入甲方施工现场有义务协调甲方现场安全文明施工相关工作。

十五、绵阳九洲工业园综合楼主体工期为20xx年2月18日到

十六、乙方必须配备两个班次的操作人员，保证任何时间均能打砼。

十七、未尽事宜，双方友好协商解决。

十八、本合同一式四份，签字后生效，双方各二份，本协议终止日期为所有款项全部结清。

甲方，

负责人，

经办人，

年 月

负责人，经办人，年 月乙方， 日 日

设备施工合同范本【篇2】

建筑施工设备租赁合同范本

篇一：________________建筑施工设备租赁合同

承租方(甲方)：________________出租方(乙方)：________________工程名称：________________合同编号：________________

机械（设备）名称：________________供货地点：________________合同总价：________________（金额大写）￥：________________

建筑施工机械（设备）租赁合同协议条款

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本设备租赁合同。

第一条甲方根据工程项目需要向乙方租赁如下机械（设备），租赁机械（设备）的名称、规格、数量、质量标准及租赁价款等标准如下：________________

第二条租赁期间租赁机械(设备)的质量问题由乙方负责，租赁期间由乙方负责维修保养。

第三条租赁期限：________________自______年______月______日至______年

______月______日，共计天。起租______日以机械（设备）安装、调试后经双方联合验收合格投入使用之______日起计算，以承租方书面通知停

机之______日为租赁终止______日。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前______日内，重新签订合同。

第四条租金、租金支付方式和期限

4.1租金按______月计算，每月___________元。每月付款一次，不满一个______月的按照实际天数计算（______月租金÷______月______日历天数___实际工作天数）；

设备施工合同范本【篇3】

2022机电工程施工设备安装合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。机电工程施工设备安装合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022机电工程施工设备安装合同正文内容

甲方：______________厂

法定代表人：_________________厂长

乙方：_________________

甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

一、安装的项目名称和地点：_________________

二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：名称：_________________规格：_________________型号：_________________数量：_________________安装：_________________合计：_________________

三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安装的质量要求：_________________

五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

六、安装报酬的结算支付时间：_________________

七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

甲方：______________厂乙方：_________________

________年________月________日

2024电梯设备安装合同范本

一份完整有效的合同怎么去写？合同作为一种合理维权的方式经常被使用。会看懂合同，对于我们的工作有很大的帮助，还可以增加我们个人的职场竞争力，经过仔细的挑选栏目小编为您搜集了“2024电梯设备安装合同范本”，这篇文章非常全面相信您可以在其中找到您所需的信息！

2024电梯设备安装合同范本【篇1】

甲方：_______（安装委托方）

住所地：_______法定代表人：_______职务：_______

乙方：_______（安装承揽方）

住所地：_______

法定代表人：_______职务：_______

鉴于：甲方向乙方购买了_______台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据______________规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于_______的电梯，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，并遵照执行。

1、安装设备型号、数量及安装费用：

设备名称：_______型号规格：_______层站：_______台数:_______安装单价：_______小计：_______

合同总价：人民币（大写）：______________元整

2、安装调试费以及支付：

2．1本合同安装调试费用总金额为人民币（大写：_______万元整）。

2．2安装调试费的支付：

2．2．1甲方在双方约定的安装开工日期前7日，向乙方支付安装费的_______％（其中_______%作为定金），计人民币_______万元（大写：_______元整）。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收到款后7天内进场安装。

2．2．2电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内，甲方向乙方支付剩余安装费的_______％，计人民币_______万元（大写：_______元整）。乙方收到合同规定的款项后，甲、乙双方办理电梯移交手续。

2．2．3如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的，则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。

2．3乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。

3、电梯设备的安装施工期：

3．1本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方要求，安装完成并通过验收时间最迟不得超过_______年_______月_______日。在电梯进场安装前，乙方应经常到工地监察督促土建施工进度，如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源，则电梯安装工期相应顺延。

3．2安装开工日期最晚不得超过设备到货后的_______天，甲乙双方初步拟定于_______年_______月_______日开始施工安装。

4、甲乙双方责任义务：

4．1、甲方责任：

4．1．1提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，负责提供安装起吊场所和吊装点，如有差错，应及时修正。

4．1．2安装施工时，甲方把三相五线制电源接至电梯上机房，提供施工用水、用电，负责电梯安装后的土建修补及填充工作。

4．1．3协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。

4．1．4协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

4．1．5配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。

4．1．6电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。

4．2、乙方责任：

4．2．1本协议约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期，在设备到货后，会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

4．2．2负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

4．2．3电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车（拆箱清点、起吊时甲方进行配合，费用由乙方自理）。

4．2．4在安装期间，负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。

4．2．5按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作，电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于gb－7588－20xx国标制造生产，安装后的质量标准也应符合上述标准。

4．2．6乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸；提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

4．2．7乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4．2．8负责安装质量的自检验收，在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。

4．2．9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

4．2．10保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。

4．2．11安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于_______名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

培训对象：电梯管理人员、维护人员；

培训教材：土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等；

培训内容：电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，电梯日常管理和紧急情况处理；

培训地点：在电梯安装地点进行现场培训。

5、安装验收：

5．1电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

5．2乙方应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用，甲方应积极配合。

5．3电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。

6、安装质量的保证：

6．1自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证，甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证电梯设备12个月内在正常运行条件下的安装质量（如该电梯所在物业未进行交钥匙工作，则该电梯的维保期从物业进行交钥匙之日起计算）。在此期间内，乙方应提供如下保修服务：

6．1．1在保修期内，乙方为甲方提供设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责（不包括照明灯具和油脂）。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的_______个月。

6．1．2无论保修期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

6．1．3在保修期内，乙方提供一年365天，一天24小时的在线服务，提供服务的任何费用均有乙方承担，乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证10分钟内到现场维修，确保电梯正常使用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时（最多不超过一周）进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。

6．2保修期满后，乙方承诺设备保养费用不超过_______元/台、年。（建议签署小包协议，因为电梯运行5年内很少出现配件更换，可以节约业主开支）

6．3在保修期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：

6．3．1未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障；

6．3．2未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障；

6．3．3因认为使用不当而造成的损坏。

7、违约责任：

7．1若因乙方原因未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付安装工程价款千分之一的违约金；延期超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款5％的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

7．2若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款_______％的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。

7．3乙方守约的情况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分之一的违约金。并据实赔偿乙方所受的损失。

8、附加条款：

8．1本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

8．2本合同及附件生效后，合同的任何修改均必须得到双方的确认。

8．3未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

8．4合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

8．5本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

8．6本合同正本一式_____份，双方各执_____份，各合同文本具同等法律效力。

甲方：_______（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：_______

乙方：_______（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：_______

签署日期：_______年_______月_______日

签署地点：_______

2024电梯设备安装合同范本【篇2】

电梯设备安装合同

一、合同背景及目的

近年来，随着城市化进程的加快，高楼大厦的建设数量不断增加。而电梯作为现代化建筑中必不可少的设备之一，其安全性和性能要求越来越高。为了确保电梯设备的安装工程的质量与效果可控可靠，保障各方的合法权益，特制定此电梯设备安装合同。

二、安装范围

1. 本合同所指电梯设备安装包括电梯及其配套设备的安装和调试工作。

2. 安装工程相关材料的供应及选择。

3. 安装现场的清理、整理工作。

三、安装条件

1. 安装工程地点应满足相关政府法规要求，并具备具体的基础和建设条件。

2. 安装现场的周边环境必须保持整洁，并配备必要的临时电源、水源等供应设施。

3. 安装现场应提供必要的场地、场地控制及人员支持。

四、双方权利和义务

1. 甲方的权利和义务：

（1）提供有关工程的设计方案，包括电梯设备的选型、数量、规格、技术要求等。

（2）提供安装现场，并负责安装现场周边环境的整洁和供应设施的配备。

（3）协助乙方完成工程所需材料的采购，并及时提供有关施工文件和资料。

（4）支付合同约定的安装费用。

2. 乙方的权利和义务：

（1）按照甲方的设计方案进行电梯设备的安装和调试工作。

（2）保证安装工程的质量，确保设备的性能达到相关法规和合同规定的要求。

（3）确保施工现场的安全和秩序，并保证现场的清洁整洁。

（4）按照约定的验收标准进行施工验收，并保留完好的施工记录和验收报告。

五、费用支付

1. 甲方应按照合同约定的方式和时间支付合同款项。

2. 如因甲方原因导致合同无法履行的，甲方应补偿乙方因此产生的额外费用。

3. 乙方应在工程竣工后及时向甲方提交工程结算报告，明确费用的计算和支付方式。

六、质量保证

1. 乙方对所提供的电梯设备安装工程质量承担五年质量保证。

2. 在质量保证期内，如发现因乙方施工不合格引发的设备故障，乙方应承担免费维修或更换。

七、合同解除与违约责任

1. 若一方出现违约行为，使得另一方无法履行合同的，遭受的损失由违约方负责赔偿。

2. 若一方无故解除合同，需提前30天书面通知对方，并承担为实施这一决定所需的费用和损失。

八、争议解决

双方在履行合同时发生争议的，应协商解决；协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同变更

本合同的变更事项，应经双方协商一致，并以书面形式进行。

十、合同生效与期限

本合同自双方签字之日起生效，有效期为电梯设备安装工程完工并经验收合格之日起。

以上内容仅为电梯设备安装合同的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。双方在签署合同前应详细阅读并理解合同条款，确保各方权益得到有效保障。合同的签署将为电梯设备安装工程提供强有力的法律依据，确保工程的质量和效果可控可靠。

2024电梯设备安装合同范本【篇3】

甲方：（安装委托方）

住所地：法定代表人：职务：

乙方：（安装承揽方）

住所地：

法定代表人：职务：

鉴于：甲方向乙方购买了12台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据国务院《特种设备安全监察条例》（20xx年第373号令）关于电（扶）梯安装、维修应由制造企业进行的规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于的电梯，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，并遵照执行。

1、安装设备型号、数量及安装费用：

序号设备名称型号规格层站台数安装单价小计

1模块化电脑组合变频变压控制乘客电梯xo-star（800/1.5）11123.38万元40.56万元

合同总价人民币（大写）：肆拾万伍千陆佰元整

2、安装调试费以及支付：

2．1本合同安装调试费用总金额为人民币（大写：肆拾万伍千陆佰元人民币40.56万元整）。

2．2安装调试费的支付：

2．2．1甲方在双方约定的安装开工日期前7日，向乙方支付安装费的50％（其中20%作为定金），计人民币20.28万元（大写：贰拾万贰千捌佰元整）。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收到款后7天内进场安装。

2．2．2电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内，甲方向乙方支付剩余安装费的50％，计人民币20.28万元（大写：贰拾万贰千捌佰元整）。乙方收到合同规定的款项后，甲、乙双方办理电梯移交手续。

2．2．3如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的，则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。

2．4乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。

3、电梯设备的安装施工期：

3．1本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方要求，安装完成并通过验收时间最迟不得超过年月日。在电梯进场安装前，乙方应经常到工地监察督促土建施工进度，如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源，则电梯安装工期相应顺延。

3．2安装开工日期最晚不得超过设备到货后的天，甲乙双方初步拟定于年月日开始施工安装。

4、甲乙双方责任义务：

4．1、甲方责任：

4．1．1提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，负责提供安装起吊场所和吊装点，如有差错，应及时修正。

4．1．2安装施工时，甲方把三相五线制电源接至电梯上机房，提供施工用水、用电，负责电梯安装后的土建修补及填充工作。

4．1．3协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。

4．1．4协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

4．1．5配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。

4．1．6电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。

4．2、乙方责任：

4．2．1本协议约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期，在设备到货后，会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

4．2．2负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

4．2．3电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车（拆箱清点、起吊时甲方进行配合，费用由乙方自理）。

4．2．4在安装期间，负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。

4．2．5按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作，电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于gb－7588－20xx国标制造生产，安装后的质量标准也应符合上述标准。

4．2．6乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸；提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

4．2．7乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4．2．8负责安装质量的自检验收，在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。

4．2．9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

4．2．10保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。

4．2．11安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于2名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

培训对象：电梯管理人员、维护人员；

培训教材：土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等；

培训内容：电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，电梯日常管理和紧急情况处理；

培训地点：在电梯安装地点进行现场培训。

5、安装验收：

5．1电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

5．2乙方应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用，甲方应积极配合。

5．3电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。

6、安装质量的保证：

6．1自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证，甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证电梯设备12个月内在正常运行条件下的安装质量（如该电梯所在物业未进行交钥匙工作，则该电梯的维保期从物业进行交钥匙之日起计算）。在此期间内，乙方应提供如下保修服务：

6．1．1在保修期内，乙方为甲方提供设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责（不包括照明灯具和油脂）。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的12个月。

6．1．2无论保修期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

6．1．3在保修期内，乙方提供一年365天，一天24小时的在线服务，提供服务的任何费用均有乙方承担，乙方在保修期间内产品出现故障后保证10分钟内到现场维修，确保电梯正常使用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时（最多不超过一周）进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。

6．2保修期满后，乙方设备保养费用不超过5000元/台、年。（建议签署小包协议，因为电梯运行5年内很少出现配件更换，可以节约业主开支）

6．3在保修期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：

6．3．1未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障；

6．3．2未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障；

6．3．3因认为使用不当而造成的损坏。

7、违约责任：

7．1若因乙方原因未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付安装工程价款千分之一的违约金；延期超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款5％的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

7．2若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款5％的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。

7．3乙方守约的情况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分之一的违约金。并据实赔偿乙方所受的损失。

8、附加条款：

8．1本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

8．2本合同及附件生效后，合同的任何修改均必须得到双方的确认。

8．3未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

8．4合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

8．5本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

8．6本合同正本一式捌份，双方各执肆份，各合同文本具同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

签署日期：二oxx年月日

签署地点：

2024电梯设备安装合同范本【篇4】

甲方(买方)，__________

乙方(卖方)，__________

______年______月

甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则，依据中华人民共和国民法典、特种设备安全监察条例，经双方友好协商，特签订本合同，以兹双方共同遵照执行。

第一条，安装内容及合同价款

电梯安装内容如下，数量______部，具体型号、数量及安装费如下(详细技术参数见下)，

说明，

1、本合同总价包括但不限于安装调试、施工水电费、安全文明施工费、二次搬运及吊装费、检验、验收、取得政府职能部门验收合格证全部含税费用，甲方不承担任何其他费用，属"交钥匙工程"。

2、本合同总价为固定总价，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

第二条，电梯安装工期

本工程竣工日期为______年______月______日(安装工期______天，以甲方书面通知为准)，且经甲方/总承包商/工程监理/设计单位/政府主管部门验收合格并取得技术监督局运行合格证。乙方应在上述期限内完成本合同所约定的安装工程，且须保证严格满足总承包施工进度要求。

乙方承诺会配合总承包工程之工期，并根据总承包工程之进度计划编排本工程之进度计划。如乙方的其它书函文件所提及之工程进度与总承包工程之进度不一致，则一切须以甲方/工程监理批准的总承包工程进度计划为准，一切因履行上述承诺所引致的费用均已包括在本合同金额内。

当电梯到货，且甲方土建具备安装条件后，甲方书面通知乙方进场安装，乙方安装应编写施工组织设计方案、确定安装项目负责人并报送监理，经监理、甲方批复后方能施工，以便相互配合如期完工。

第三条，付款方式

3.1付款方式，

3.1.1以银行电汇方式付款。

3.1.2甲方向乙方支付的安装费以人民币汇入乙方的下列帐户，

收款人户名，__________

开 户 行，__________

帐 号，__________

3.1.3乙方须在甲方付款前提供符合工程所在地税务局要求的真实、合法、有效、足额发票。提供虚假发票或套票的，甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止，且不承担逾期付款的违约责任，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金。

3.1.4乙方指定专人，__________ (联系电话，__________ )负责办理安装工程款支付的相关手续。

3.2付款阶段，

3.2 .1甲方应在乙方安装进场后7个工作日内向乙方支付本批次设备安装合同价款的【______】%作为安装工程款。

3.2.2 乙方在电梯安装调试完毕并取得政府职能部门验收合格证及相关证件后，甲方10个工作日内向乙方支付本批次设备安装合同价款的【______】%,本批次设备安装合同价款的5%作为电梯安装质保金，质保金按本合同第十条约定退还(无息)。

第四条，甲乙双方权利与义务

4.1甲方权利与义务，

4.1.1甲方应根据乙方提供的并经双方确认的规格配置所要求的电梯布置图，向乙方提供电梯安装的土建井道结构，并相应完成电梯布置图中的各项要求。

4.1.2在整个安装施工期间内应向乙方提供以下施工支持，

4.1.2.1提供安装施工电源接口、电梯调试电源(电费由乙方承担)。

4.1.2.2提供安装施工用水接口(水费由乙方承担)。

4.1.2.3提供临时施工办公室场地(使用现场水、电、物料等发生的费用由乙方承担)。

4.1.2.4根据工程实际情况提供电梯材料库房位置和卸货的场地(乙方自行负责库房分割以及场地电梯材料的防火、防盗工作)。

4.1.2.5协调电梯与土建结合部位需要由土建完场的收口工作。土建结构误差范围需要电梯厂家在电梯加工前实际测量后提出，甲方协调总包进行整改。因为乙方没有进行仔细测量而出现的误差，乙方进场后自己负责整改。

4.1.2.6甲方按合同约定支付安装费。

4.1.2.7甲方及甲方委托的监理单位有权对乙方的安装质量及工期进行监督、检查，乙方应服从并配合。

4.2乙方权利与义务，

4.2.1在电梯生产前乙方应到甲方施工现场实测建筑尺寸(其中包括基坑、井道、厅门、机房、提升高度等几何尺寸)，确认实际施工建筑尺寸是否与电梯安装尺寸相符，并以书面形式向甲方报告，否则甲方视为建筑尺寸符合电梯安装尺寸要求，如安装中出现的与建筑尺寸不符，引起的工期延误及费用由乙方承担。

4.2.2乙方在电梯安装工艺中需要明确电梯降噪处理详细节点及按节点处理后降噪数据图表，电梯噪音超标乙方负责整改。

4.2.3预计安装工程开工前，派员前往工地检查土建是否具备开工条件。

4.2.4电梯到货后配合甲方共同接收验货，会同甲方对电梯进行仔细的开箱清点。

4.2.5负责向当地政府部门办理安装工程及验收所需手续，按当地政府职能部门对电梯的有关规定进行报验并承担费用，取得验收合格证、准运证等相关证件。

4.2.6乙方应向甲方提交的资料，

4.2.6.1提交一套安装接线图。

4.2.6.2提交详细施工方案、工程进度表、工地布置图。

4.2.6.3提交一份安装调试报告。

4.2.6.4提交一套操作/维修保养手册。

4.2.6.5提交竣工资料四份(一正三副)。乙方必须严格按照项目所在地建设委员会、规划委员会的相关规定(建筑安装工程资料管理规程)(如有)中的各项细则进行资料的收集、整理(如有新规定则按新规定执行)，同时还要遵照项目所在地城建档案馆的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

4.2.7按照国家电梯安装验收规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试、维保工作，电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于电梯制造和安装安全规范(GB7588-2003)等国家或地方标准制造、生产、维护，安装后的质量标准也应符合上述标准。

4.2.8乙方负责其施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4.2.9在设备安装前及安装期间，乙方负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至安装完毕且验收合格移交甲方。否则，由此产生的一切责任及损失由乙方负责赔偿。

4.2.10乙方在设备安装过程中或乙方提供设施设备在运行过程中因质量、施工安全等问题给甲方或第三方造成的财产或人身损失的，由乙方负责全额赔偿。

4.2.11乙方在施工现场应服从总包统一管理。

第五条，安装准备工作及施工

5.1乙方施工期间应承担其施工范围内与电梯安装相关的安全文明施工责任及由此发生的经济责任和法律责任。

5.2乙方应按照国家相关规范及甲方要求如期完成电梯安装与调试工作。

5.3安装过程中的施工报批由乙方负责(甲方配合)，按当地政府主管部门的要求办理，由乙方承担相关费用。

5.4安装后的土建填充工作，由甲方委托的总包单位负责。

5.5施工验收标准及工程竣工资料标准执行国家及项目所在地省市有关电梯规范、规定的、最高标准。

5.6施工期间乙方受总包单位的统一管理，安装工程质量及相关资料接受甲方及甲方委托的监理公司的监督管理。

5.7施工现场二次搬运费及设备吊装费由乙方承担。

5.8乙方应派人到现场跟踪土建预留预埋几何尺寸及土建施工情况，发现问题，应及时以书面形式报告甲方。

5.9乙方不得安装不合格或损坏的电梯，若因乙方提供产品不合格或安装不合格造成的工期延误、交房延误、人身、财产等损失由乙方承担。

5.10电梯安装验收合格后，移交甲方或甲方委托的物业管理公司前的成品保护及相关费用由乙方承担。移交物业公司的时间不超过技术监督局验收合格后30天，超过30天后保护责任转移至甲方。

5.11向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。根据工程需要，乙方应甲方或总包方要求进场配合，确保工程进度。

5.12乙方配合总包单位井道内脚手架搭建和拆除。

5.13乙方应根据工程需要，配合总、分包单位进行电梯精装、井道土建施工，工程整体调试及验收工作。

5.14自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责电梯的安装和调试。

5.15安全文明施工，

5.15.1遵守甲方和施工现场的劳动、安全纪律。

5.15.2负责本合同范围内的工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及电梯、人身安全，接收甲方和现场监理的监管。

5.15.3承担乙方员工的安全责任。

5.15.4认真做好施工期间的电梯保护工作，每天下班后，将轿箱停靠在井道顶层，做好防水、防盗保护工作。

5.15.5 乙方的施工机械、车辆、材料等现场施工用品损害、人员停工、窝工等损失，由乙方承担。

第六条，质量保证

6.1质量要求，本工程质量标准必须符合国家质量标准和地方标准。包括但不限于中华人民共和国国家标准中电梯工程施工及验收规范(GB50310-2002)、电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)中的合格标准。

6.2乙方电梯根据特种设备安全监察条例、电梯制造和安装安全规范(GB7588-2003)等现行的法律法规及安装规范进行安装调试。电梯安装质量要符合国家相关技术要求、规范及本合同的要求。电梯安装完毕后必须保证外观必须完好无痕、无凹陷，几何尺寸对称，漆面完好。

6.3运行平稳、无震动、噪音，乘梯舒适，具体要求按相关国家标准执行。

6.4取得技术监督局的合格证后至移交甲方或物业公司，若出现第6.2条、6.3条所述问题甲方仍视为不合格，乙方必须整改至甲方认可为止。如果违反的，则按违约处理，并在质量保证金中扣除未整改部分的相应整改费用。

6.5电梯其余各项指标应符合国家相关规定要求，按合同签订时最高标准执行。

6.6在施工期间及质保期内，电梯发生故障时，经权威机构鉴定，若是乙方责任，乙方负责由此造成的经济和法律责任，但不可抗力因素造成的除外。

第七条，设备安装验收

7.1乙方应按照当地政府职能部门对电梯质检有关管理规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，提供完整的相关报验资料，甲方应积极配合乙方。

7.2电梯安装完毕后15日内由乙方负责向相关职能部门申请、办理验收事宜并领取验收合格证书。

7.3当乙方取得政府职能部门颁发的电梯验收合格证后，向甲方移交前，乙方须配合总包方提供电梯使用。甲方按国家有关标准对电梯验收确认的范围包括，_产品外观、门套、轿厢、控制面板、机房设备、主要部件和功能。如乙方原因存在划痕、几何尺寸不对称、污染、凹凸、运行故障等问题视为不合格，乙方必须整改至甲方书面认可，认可之日视为安装工程验收合格之日。

7.4电梯验收所需的相关的检验、验收手续及费用由乙方负责。

7.5乙方应向甲方或甲方指定的物管公司办理电梯移交手续，移交资料包括产品合格证、电器原理图、安装接线图、使用说明书、安装验收合格资料等。移交后接收方负责电梯的使用及成品保护工作。

7.6电梯产品在第七条第2款约定的期间内，如因乙方原因未验收合格领取验收合格证或因乙方原因未按本合同约定期限向甲方办理移交确认，视为乙方违约，为此应按日以延期部分设备安装合同价款的万分之二向甲方支付违约金。

第八条，保修保养

8.1保修期限

本合同约定的保修期为，电梯设备供应及安装工程依据本合同约定经甲方/总承包商/工

程监理/设计单位/政府主管部门验收合格(以取得技术监督局运行证为准)且甲方签发接收证书之日(以较晚日期为准，较晚日期不晚于技术监督局验收合格后3个月)起计24个月，在上述期限内乙方应依据本合同约定承担整个电梯系统正常运行的保修、保养义务。

8.2保修责任

乙方须于保修期内提供不少于2人的维修工作队，在竣工验收时提供该维修队负责人的联系单及维修期间的承诺函，为本工程提供的保修及保养，费用由乙方承担。保修工作将包括所有本工程的定期检查、测试、保养、维修以及必须的零件修理和更换。如保修期内本工程出现质量问题，乙方应在30分钟内到达现场进行修理并达到合同约定且乙方应自行解决食宿等问题。乙方应保证本工程在保修期内能够达到合同约定要求的使用性能。保修工作将包括所有本工程的检查、维修以及必须的零件修理和更换。保修期内乙方须完成电梯年检工作，年检费用及相关费用已含在合同价款内。

第九条，竣工资料移交及人员培训

9.1电梯未正式向甲方或甲方物业管理公司移交前的成品保护工作由乙方负责。工程竣工后，乙方负责所提供并安装的电梯通过政府相关部门的验收，并向甲方移交通过国家和政府主管部门验收合格以及乙方内检的优质电梯和相关的证书随机文件和电梯安全准运证。

9.2乙方应在本合同全部电梯验收合格后向甲方电梯使用现场派驻专门维保人员，提供24小时现场优质的售后服务和电梯咨询服务，及时处理现场突发事件。

9.3电梯安装完毕经验收合格、经甲方书面认可、在3个工作日内乙方必须按国家档案局和国家发改委基本建设项目档案资料管理暂行规定和 ________市城市建设档案管理办法、 ________市建筑工程资料管理规程等有关规定执行，在工程施工过程及时收集、汇总、整理工程档案并向甲方或甲方指定的物业管理公司移交与电梯工程相关的资质证明和验收合格证明文件。

9.4乙方为甲方物业管理公司培训2～4名操作维护工作人员。

第十条，安装质保金的退还及退还条件

10.1质保金的退还，每批次设备安装合同价款的5%作为电梯安装质保金，质保期满后按本合同第10.2条要求履行，经甲方或甲方指定的物管公司书面确认无质量问题后，甲方一次性退还乙方保证金(无息)。

10.2质保金的退付应满足以下条件，

10.2.1乙方在质保期内，严格按照本合同及双方签订的电梯维修保养协议约定完成电梯的保养及维护，并承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。积极有效的配合物业管理，须得到甲方物业管理公司的认可。

10.2.2电梯在运行中发生小故障，乙方须在2小时内解决，出现大故障24小时内解决，特殊情况应尽快维修恢复正常使用。

10.2.3完成对甲方或甲方指定的物业管理公司进行电梯常见知识及电梯管理培训。

10.2.4完成对甲方或甲方指定的物业管理公司进行电梯相关资料的移交。

10.2.5因乙方原因，如在规定的时间内乙方未履行电梯维保义务，甲方或甲方指定的物业管理公司可找其他公司维保，甲方按实际支出的维修费在质保金中直接扣除修理费用且无需再取得乙方同意。如质保金不足以支付修理费用，则甲方有权向乙方追偿。

第十一条，违约责任

11.1由于乙方原因造成安装工期延误的，乙方每逾期一天，应向甲方支付本合同总价万分之二的违约金(此违约金上限为合同总金额的20%)。逾期30天，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

11.2甲方对乙方的索赔事项，以书面通知为准，如果乙方收到甲方索赔通知后14天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接收。

11.3由于乙方安装质量达不到验收标准或无法取得相关职能部门的验收合格证书，由此引起的工期延误及费用均由乙方承担，工期延误按11.1条论处，质量验收二次以上(含二次)不合格，乙方应向甲方支付本批次安装合同价款5%的违约金，同时甲方有权委托第三方安装，甲方可按实际支出的费用在乙方安装费中直接扣除该费用且无需再取得乙方同意。

11.4因乙方安装原因给甲方或第三方造成的一切损失由乙方承担。

第十二条，不可抗力

12.1不可抗力包括战争、动乱、自然灾害、法律法规及政策变化等，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免责，但法律有规定的除外，延迟履行合同后发生的不可抗力，不能免除责任。

12.2合同任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并尽力采取相应措施，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

12.3因不可抗力给双方人员、财产造成的伤亡、损失及责任各自承担。

第十三条，解决争议的办法

本合同在履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，双方可向合同签定地人民法院诉讼。

第十四条，合同效力

14.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

14.2自甲乙双方全部履行完合同的全部权利义务后终止。

第十五条，其它

15.1本合同一式______份，甲方______份，乙方______份。捌份合同及其附件均具有同等法律效力。合同涂改或手写修改部分应有双方公司盖章确认，否则该部分无效。

15.2合同中未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议条款与本合同具同等法律效力。

15.3本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十六条，合同附件

附件一、廉洁合作协议书

附件二、电梯维修保养协议

甲方，__________ 乙方，__________

业务主管部门，__________ 法定代表人，__________

法定代表人，__________ 授权代理人，__________

授权代理人，__________ 银行账号，__________

开户银行，__________

地址，__________

签订时间，__________20 年 月 日

签约地点，__________

附件一，__________

廉洁合作协议书

甲方，__________

乙方，__________

甲乙双方签署了【__________________ 】项目电梯设备安装合同，为加强项目进行期间的廉洁合作，确保项目高效优质完成，甲乙双方经协商签订本协议，作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

第一条、甲方责任

1.1甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

1.2甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。

1.3甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得以任何名义或形式接受包括但不限于实物、现金或礼券等经济利益。

1.4甲方在项目实施期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导(乙方举报电话附后)。

1.5甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

1.6对于乙方举报甲方人员(甲方举报电话附后)违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

第二条、乙方责任

2.1乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2.2乙方不得宴请甲方人员，不得以任何名义或形式赠送甲方人员包括但不限于实物、现金或礼券等经济利益。

2.3乙方单位在项目实施期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导(甲方举报电话附后)。

2.4乙方有责任接受甲方对乙方项目实施期间廉洁合作管理执行情况的监督。

2.5乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报(甲方举报电话附后);如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺每次向甲方支付违约金人民币伍万元整，并对本方知情不报人员进行相应处理。

第三条、举报方式，

乙方单位或工作人员违反本协议第二条的，甲方将乙方以上违约情形作为解除本【____________ 】项目电梯设备安装合同的依据，同时甲方将永久性地取消乙方与甲方再次合作的资格，构成犯罪的，甲方将向司法机关报案，追究乙方及乙方相关人员刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，还应予以经济赔偿。

乙方举报电话，__________

传真，__________

甲方举报电话，__________

传真，__________

e-mail，__________

甲方，__________ 乙方，__________

业务主管部门，__________

法定代表人，__________ 法定代表人，__________

授权代理人，__________ 授权代理人，__________

联系人及电话，__________

签订时间，__________

签约地点，__________

附件二，

电梯维修保养协议

建设单位，__________ (以下简称甲方)

维修单位，__________ (以下简称乙方)

为保证【 ____________】项目电梯在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本协议。乙方在安装质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担电梯维修保养责任。

一、电梯维修保养范围和内容

电梯维修保养范围包括由乙方安装电梯的一切内容，具体维修保养内容双方约定如下，

1.完成甲方所维保电梯等年检手续办理，直至取得电梯年检合格证，年检费由甲方承担;负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作;

2.购买乙方维护保养专业人员的人身意外保险。在维保过程中，若因乙方原因发生的安全责任由乙方负责;若因乙方原因引起的人身、财产损害由乙方负责;

3.自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志;

4.乙方应随时听取客户的反馈意见，对不正常的运行状况，做认真分析并进行检查维修。

5.每月维护保养专业人员对电梯进行______次有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准保养规范进行维修保养，确保电/扶梯正常运行，检查及保养结果需甲方或甲方指定的物业管理公司书面盖章确认。

5.1.保养加油及调整下列各项，

5.1.1主机清洁、控制柜清洁整理;

5.1.2电梯机件进行润滑;

5.1.3轿顶上所有安全装置;

5.1.4井道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置;

5.1.5保持导轨适当之润滑, 滚轮或导靴运行正常;

5.1.6检查并润滑厅门、轿门、门绞链、门吊板、门导靴;

5.1.7检查及平衡曳引机钢丝绳张力及清洁;

5.1.8定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置。

5.2提供例行保养所需之润滑油、润滑脂和清洁材料。主机变速箱油由客户付费提供;

6.电梯在运行中发生故障，乙方在接到甲方或甲方委托的物业管理公司通知后，1小时内到达现场排除故障。

7.电梯在运行中发生小故障，乙方须在2小时内解决，出现大故障24小时内解决，特殊情况应尽快维修恢复正常使用。

8.乙方自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志;

9.乙方配备一名专职的乙方代表，每半年乙方代表至少进行一次客户走访，征求甲方对电梯维保和服务质量的意见。

10.乙方自行为工作人员购买人身意外保险。在维保过程中，若乙方工作人员发生的安全事故由乙方负责;若因乙方原因引起的客户或第三人的人身、财产损害由乙方负责。对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由政府有关部门鉴定并确定责任。

二、电梯维修保养期

自验收合格并取得合格证后的3个月起24个月内保修。

三、质量保修金的支付

本协议约定的质量保修金为买卖合同结算总价的 5%。保修期满办理质保手续后甲方在一个月内退还乙方的质保金(无息)。

四、通知方式

甲方可通过电话方式发出保修通知，也可以采用传真、信函或____________快件等方式发出保修通知，如乙方收到上述函件未在甲方告知的期限内回复或保修的，视为拒绝维修，构成违约。

乙方的联系方式，在合同或质量保修书中应明确乙方的联系电话、联系人、联系地址，以便于甲方发出保修通知，并且应该在变更前的24小时内将新的有效联系方式告知甲方，否则，因无法传达保修通知导致的损失由乙方承担。

五、保修维修记录

乙方接到甲方的保修通知后，应当在质量保修书中约定的时间内到达现场，核查情况，并在质量保修书中约定的时间内予以保修。

乙方到达现场履行保修义务，应当同甲方、报修人共同签写报修维修记录，填写维修内容、维修方案、维修结果及报修人意见等。乙方应将此报修维修记录交由甲方存档备案。

六、维修方案

乙方的维修方案、工艺应当科学、合理，并以根本性维修为目的，甲方认为乙方的维修方案属于仅满足保修期内使用要求的临时措施，不满足电梯合理使用年限内正常使用的长远要求，甲方有权更换维保单位。乙方维修过的项目如再次发生质量问题，甲方有权自行或另行委托他人维修，因此所发生的费用甲方有权从质量保修金中直接扣除，如质量保修金不足以支付修理费用，则甲方有权向乙方追偿。

七、索赔期限

乙方因电梯原因造成的质量瑕疵，包括但不限于提供内容不完整、不真实的材料合格证书、检验单、使用说明等原因造成质量缺陷，甲方向乙方的索赔期自甲方知道质量缺陷之日开始计算两年(易损件除外)。乙方维修过的项目，该维修的质量保修期限自维修完工之日起重新计算，连续维修的，从最后一次维修完工之日起重新计算。

八、赔偿责任

在保修期内，因电梯质量缺陷造成电梯使用人的人身、财产损害的，责任由乙方承担，电梯使用人可以向乙方提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

九、责任划分

因甲方使用不当或者第三方造成的质量缺陷以及不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围，但乙方有义务进行维修，其费用由甲方支付。

十、本文件的效力

甲方与乙方在签订【 ____________】项目电梯设备买卖合同【 __________________】项目电梯设备安装合同的同时签订本文件，并作为该合同的附件，具有同等效力。

甲方，__________ 乙方，__________

业务主管部门，__________

法定代表人，__________ 法定代表人，__________

授权代理人，__________ 授权代理人，__________

联系人及电话，__________

签订时间，__________

签约地点，__________

2024电梯设备安装合同范本【篇5】

电梯设备安装合同

一、合同缔约双方：

甲方：（委托人）

地址：

联系电话：

乙方：（承包商）

地址：

联系电话：

二、合同项目：

甲方委托乙方进行电梯设备的安装工作，具体包括以下内容：

1. 安装地点：甲方的建筑物内指定的位置。

2. 安装要求：乙方应按照甲方所提供的设计要求和技术要求进行安装工作。

3. 安装设备：乙方应确保所使用的电梯设备符合国家标准，并提供相应的质量保证书。

4. 安装工期：乙方应按照双方协商确定的工期安排进行施工工作，确保按时完成。

5. 工程费用：乙方应根据工程的具体安装情况提供施工报价，并与甲方达成一致后支付相应的工程费用。

6. 安全保障：乙方在进行电梯设备安装时，应严格遵守相关的安全规定，确保施工期间和施工后的安全。

7. 质量保证：乙方对所提供的电梯设备安装工程应给予一年的质量保证，质量问题由乙方负责无偿修复或更换。

三、合同履行方式：

1. 合同签署：双方在签署合同后，应按合同规定的时间和方式履行合同义务。

2. 工程验收：乙方在完成电梯设备安装后，应向甲方提交相关的验收资料，并由甲方进行验收，验收合格后方可进行结算。

3. 违约责任：如果任何一方未能按合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方所遭受的损失。

四、其他约定：

1. 保密协议：在合同履行期间，双方应对双方之间的商业和技术信息保密，不得向第三方透露或泄露。

2. 争议解决：如在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如无法协商解决，则提交给有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

3. 合同变更：任何一方在履行合同过程中需变更合同内容的，应经过双方协商一致，并签署书面的变更协议。变更事项应写明变更的具体内容、时间和原因等。

以上为《电梯设备安装合同》的详细内容，双方应认真阅读并遵守合同的各项约定。如有争议，以合同为准。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

日期： 日期：

2024电梯设备安装合同范本【篇6】

买方，

卖方，

依据以及有关法律、法规的规定，买、卖双方经协商一致，订立本合同。

合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装

本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，其币种均为人民币。

群控组名型 号技 术 规 格台量设备单价(元/台)

速度，

载重，

层/站/门，

提升高度，

速度，

载重，

层/站/门，

提升高度，

方案总价，

合同标的之技术要求详见附件。

合同标的包装由卖方负责。

本合同以下各项中，有 □ 的条款以 □ 作为双方的确认。

二、技术标准和技术资料

2.1、技术标准

电梯执行电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)和电梯技术条件(GB10058-2009)。

2.2、技术资料

2.2.1、本合同标的物设计所需的技术资料(包括建筑图纸、土建参数等)签订本合同时由买方提供给卖方。

2.2.2、本合同技术附页所列之各项，买方应在签署确认的同时予以确认。

2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，买方未能予以书面确认时，交货期另行协商。

三、付款方式及付款条件

3.1、付款方式，买方以___银行汇款 方式支付合同价款。买方付款时，注明付款单

位、用途、银行账号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方的合同经办人。

3.2、付款条件

3.2.1、买方在合同签订之日起3天内支付合同总价的_20_% 作为定金。

3.2.2、电梯设备生产完毕十五天前买方即向卖方支付该批次设备合同总价的 80%作为提货款，买方向卖方出具银行汇款凭证复印件，卖方安排人员进行该批电梯设备的发运。

3.2.3、当本合同标的为多台电梯且需分阶段履行时，买方须对前项所付款项注明为合同附页所指之梯号。

3.2.4、买方付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至买方。

四、交货期限(指设备运抵买方工地)

4.1、交货时间，合同签订，满足前述第二条之2.2.1、2.2.2款以及第三条之3.2款的内容后，卖方应于40天内向买方交付合同标的。

4.2、卖方在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间，

4.2.1、买方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。

4.2.2、买方未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。

4.2.3、买方未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。

五、交货方式，

5.1、卖方须按期交货，交货方式为，

t、卖方送货，送达地点， 买方工地

六、检验

6.1、卖方如期交货后经检验需补足、修理或更换的，只要卖方在合理期限内进行且不影响安装，不视为迟延履行，货到工地检验由卖方的安装单位负责。

6.2、卖方安装单位负责安装前对货物的保管责任，买方应保证货到工地7日内能够进场安装。

七、土建及安装要求

7.1、买方对井道、机房的土建必须按卖方确认的电梯或扶梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由买卖双方代表签字确认，与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

7.2、按照国务院年月日颁布实施的特种设备安全监察条例以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方或卖方指定的安装单位负责，双方另行签订安装合同。

7.3、买方加装电(扶)梯附属设备须经卖方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果，，卖方概不负责。

7.4、合同标的由于买方原因放置时间过长(超过六个月)或保管不当(如未防潮、防腐、防高温等)而影响正常安装，或者出现质量问题，由买方负责。

八、保修

8.1、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，卖方负责免费保修一年，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效。

8.2、未经卖方同意，买方自行安装或委托第三方安装的，卖方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由买方承担。

8.3、在保修期间，由于买方或电(扶)梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，卖方可予以有偿修复。

九、违约责任

9.1、卖方不履行合同应当双倍返还定金，买方不履行合同无权要求返还定金。

9.2、卖方逾期交货或者买方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之二点一计算。任何一方逾期履行超过60天，应当以逾期部分价款总额30%向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.3、卖方交货不能超过2个月，否则，买方有权解除合同，并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;买方不能逾期付款超过2个月，否则，卖方有权解除合同，并有权对标的物另行处置，所处置的标的物所得不足以弥补卖方损失时，卖方有权对买方继续追索。

9.4、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过60天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费，电梯每台每月元;扶梯每台每月元，不足一个月按一个月计算。

9.5、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过90天或以上时，除按前项计算仓储费和违约金外，另须支付因仓储时间超过90天卖方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台元。

十、解决纠纷的方式，双方发生纠纷，应协商解决，协商不成，提请人民法院解决。

十一、其他约定事项

十二、与本合同不可分割附件

附件一、设备规格参数表

附件二、电梯的主要功能表

十三、生效，本合同自双方签名盖章时起成立，并依法生效。

十四、本合同一式 二 份，买方执一份卖方执一份，均具同等法律效力。

买 方 (盖章)

卖 方 (盖章)

2024电梯设备安装合同范本【篇7】

发包方:_______________________(甲方)

地址：________________________

联系方式：____________________

承包方:_______________________(乙方)

地址：________________________

联系方式：____________________

甲、乙双方根据 采购项目的招标结果，甲方接受乙方为本项目____________________所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中约定履行义务。甲乙双方同意签署本合同(以下简称合同)。

一、设备内容

1.1 设备名称:_______________________

1.2 型号规格:_______________________

1.3 技术参数:_______________________

1.4 数量(单位):_______________________

二、项目工程内容

2.1设备采购

2.2设备安装工程

三、合同金额

3.1 本合同项目金额为总承包价(大写):______________元(￥_________元)人民币。该价格包括:

1、 投标的设备总价;

2、 设备的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试及法定验收检测合格所需的各种费用;

3、 安装过程所涉及的其它费用(含起重机械使用费、墙体地板开凿、补洞及修复等);

4、 必要的保险费用和各项税金。

四、技术资料

4.1 甲方向乙方提供安装设备所需的有关技术资料。

4.2 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供采购设备的详细技术资料。

4.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规范、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、无产权瑕疵条款

6.1 乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交设备有产权瑕疵的，视为乙方违约。

七、履约保证金

7.1 在签定正式合同后直接转为本合同的履约保证金。

7.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3履约保证金在采购的设备到达指定地点并初验合格之日起五个工作日内退还给乙方(无息)。

2024电梯设备安装合同范本【篇8】

甲方(买方)：_______________________________

法定代表人：_______________________________

联系地址：_________________________________

联系电话：_________________________________

乙方(卖方)：_______________________________

法定代表人：_______________________________

联系地址：_________________________________

联系电话：_________________________________

甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》，经双方友好协商，特签订本合同，以兹双方共同遵照执行。

一、安装内容及合同价款

电梯安装内容如下：数量_____部，总费用_______元。(具体型号、数量及各设备的安装费见报价清单附件。)

说明：1.本合同总价包括但不限于安装调试、施工水电费、安全文明施工费、二次搬运及吊装费、检验、验收、取得政府职能部门验收合格证全部含税费用，甲方不承担任何其他费用，属“交钥匙工程”。

2.本合同总价为固定总价，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

二、电梯安装工期及其相关事项

1.本工程竣工日期为____年____月____日(安装工期_____天，以甲方书面通知为准)，且经甲方/总承包商/工程监理/设计单位/政府主管部门验收合格并取得技术监督局运行合格证。乙方应在上述期限内完成本合同所约定的安装工程，且须保证严格满足总承包施工进度要求。

2.乙方承诺会配合总承包工程之工期，并根据总承包工程之进度计划编排本工程之进度计划。如乙方的其它书函文件所提及之工程进度与总承包工程之进度不一致，则一切须以甲方/工程监理批准的总承包工程进度计划为准，一切因履行上述承诺所引致的费用均已包括在本合同金额内。

3.当电梯到货，且甲方土建具备安装条件后，甲方书面通知乙方进场安装，乙方安装应编写施工组织设计方案、确定安装项目负责人并报送监理，经监理、甲方批复后方能施工，以便相互配合如期完工。

三、付款方式

1.付款方式：以银行电汇方式付款。

2.甲方向乙方支付的安装费以人民币汇入乙方的下列帐户：

收款人户名：________________

开户行：____________________

帐号：_________________

3.乙方须在甲方付款前提供符合工程所在地税务局要求的真实、合法、有效、足额发票。提供虚假发票或套票的，甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止，且不承担逾期付款的违约责任，同时乙方应向甲方支付发票总金额______%的违约金。

网店合作合同范本1000字

随着人们维权意识的强化，在各种场景或场合中都能见到合同的影子。该如何来草拟一份合同呢？为了更加贴合您的需求我们编辑了“网店合作合同范本”，能读到这篇文章一定会有所收获！

网店合作合同范本 篇1

网店联盟合作协议

甲方

名称：

地址：

免费服务电话：

传真：

乙方

姓名：地址：帐号：开 户 行:电话：身份证号：

甲乙双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，达到双赢互利之目的，就乙方加入“盛世网盟网店大联盟合作协议”具体合作事宜，经充分协商，一致达成以下协议：

一.合作内容

1.1乙方（以下简称乙方）加入网店大联盟，甲方为乙方制作独立域名的网上商城，提供全部产品及服务，商城中文名为______________国际域名为__________________，乙方将独立运营此商城。并与甲方自有的营销网站有机衔接。

1.2甲方为乙方提供从业务咨询到培训，从网站使用到网络营销的技术服务

和指导，并统筹相关的广告宣传等。

1.3甲方为乙方网站提供相关货源，办理代发货业务、订单业务等，从而实

现有关产品的销售、广告收益及其他获利性产品服务。

二.合作期限

2.1甲方与乙方的合作期限从年月日到年月日止。

2.2合作期最后一个月之前，甲方有义务通知乙方“合作期将尽，是否续签合作协议”，如乙方续签合同，甲方应优先与乙方续签合同，合同长期有效，续签合同不收取任何技术服务费用。

三.加盟商（乙方）权利与义务

3.1 乙方权利

(1)乙方成为甲方“”-网店大联盟体系中的一员，并享受

代理甲方公司产品和经营乙方网上商城产品所带来的一切利益,拥有网站域名及客户数据的所有权。

(2)乙方有权优先得到甲方新产品的被告知权和代理权。

(3)乙方享有甲方所进行的网络活动或其它形式推广活动的参与权与宣传权。

(4)乙方有获得甲方为其进行产品知识培训和市场推广及技术支持的权利。

(5)甲方为乙方独立网站提供专业的客服人员讲解产品，及物流快递服务，保证货品质量，提供完善的售后服务。

3.2 乙方义务

(1)乙方有义务维护“”网店大联盟品牌

形象，不得恶意做出损害“”网店大联盟品牌的行为。

(2)乙方应遵守国家法律法规，如乙方在其网站内容上出现违法信息或者

乙方在经营过程中出现违反国家法律法规的行为，由乙方独立承担，与甲方无关且甲方有权终止该合作协议。

(3)乙方应当严格保守从另一方所获取的商业秘密，在未事先取得另一方

书面同意的情况下，不得向任何第三人披露。本协议终止后，本协议规定的保密条款对双方仍具有约束力。

四.总部（甲方）的权力与义务

4.1 甲方权力

(1)甲方对乙方的经营有知情权、调查权和合同所约定的“盛世网盟”网店大联盟品牌的管理权。

(2)甲方对乙方在当地的经营与推广活动有知情权，如乙方有损害“盛世网

盟”网店大联盟品牌的行为，甲方有权制止、纠正。如乙方恶意损害“盛世网盟”网店大联盟品牌，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担，并追究乙方经济赔偿责任。

4.2甲方义务

(1)甲方为乙方制作可以独立运营的网站，并负责网站的技术维护，保证网站的正常运行。

(2)提供开拓市场的推广方案(人员培训、市场推广、市场营销等方面)。

(3)甲方有义务使乙方地方站产品在技术上、功能上、界面美观等方面保持先进性。

(4)甲方将全天24小时为乙方提供技术支持服务。

(5)甲方将对乙方的个人信息具有保密义务，不得以商业目的透露其信息。

五.技术服务费用

5.1 甲方为商城网站产品提供技术支持及维护，乙方需向甲方缴

纳技术服务费元人民币,大写元整。

5.2 技术服务费用的付款方式:

户名：

开户行：

账号：

开户行地址：

协议签订之日起,乙方必须缴纳技术服务费给甲方.付款方式以现金,或银行转账。

5.3合同到期续约，续约合约时乙方只需要每年向甲方交纳网站维护管理费元人民币。（大写：。）

六.产品销售分成与支付

6.1乙方所获得产品的销售收入,全部利润归乙方所有,甲方不参与分成，所

得销售利润达到500元 即可申请结算，甲方在2个工作日内将款项汇至乙方指定账户。

6.2甲方可在乙方商城网站上投放联盟广告，广告数据价格为每1000IP盈

利100元整，甲方审核乙方数据无误后结算。

6.3 乙方累计销售达到10万，乙方可获甲方奖励2000元整。

6.4 乙方为甲方推荐供货商合作成功后，按供货协议利润分成，可获得产品销售利润的10%到30%。

6.5 乙方可以承接企业建站业务，甲方负责制作，乙方可获得建站费用的20%作为利润。

七.产品价格体系

7.1 乙方可以根据实际情况对自己的网站产品自主上传广告和上传产品定价。

八.其它

8.1 本合同传真扫描及复印件同等具有法律效力。

8.2 其它未约定事宜，由甲乙双方协商一致后签订补充协议。

8.3 甲乙双方代表应在合同的页脚签字

8.4 在履行本合同过程中发生争议，双方当事人协商和解或调解不成，双

方约定向合同履行地法院诉讼武汉市洪山区人民法院解决。

本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章付款后生效,两份具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表签字：代表签字：

盖章：盖章：

年月日年月日

网店合作合同范本 篇2

甲方：

乙方：

为了更好经营网上淘宝店铺，乙方全面了解甲方后，自愿加盟新慧源网商联盟服务系统。甲方在乙方加盟后，协助乙方在淘宝网上建立网上店铺并进行经营指导。经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则达成以下协议。

一、甲方在乙方签订网店服务合作协议书并办理完加盟手续后，根据乙方提供的信息，帮助乙方在淘宝网上申请淘宝账号和实名认证，并按双方约定时间和服务方式，为乙方提供服务指导。甲方提供的服务包括：网店的注册、认证，教授店铺的基础知识、装修技巧、上货技巧、推广技巧、评信技巧、售后技巧等经营指导，为乙方提供货源并代理发货。

二、乙方注册网店时需本人持身份证到场：预约远程服务的客户，应按淘宝网开店规则要求，准备相关合格的电子图片格式的个人信息，并认真详细填写下表。乙方个人信息及联系方式变动时，要及时通知甲方客服更改，以方便及时服务。

三、乙方网店建成后，有权经营甲方提供的产品，(具体种类、价格、销售要求及有关销售的信息，以甲方提供的上架商品数据包为准。销售中个别商品种类、价格及销售信息的临时调整，以甲方的网站公告为准)经营甲方提供的产品，甲方代理乙方向客户直接发货，乙方有销售时，应首先向甲方查询所销售产品的备货情况及现行价格后方可接受订单，客户下单后乙方必须及时将货款、运费、客户的订单详细资料一并发给甲方客服。以便及时服务客户。乙方经营自己的产品，由乙方自己发货。

四、乙方经营中的退、换货与售后服务，按国家相关法律和淘宝网现行的相关制度执行。

五、网店建设及加盟费：人民币大写：服务期限为自签订之日起年。从第二年开始，每年系统服务费用为100元。

六、甲方在收到乙方加盟费用后，十个工作日内协助乙方建成网店，超过约定时间乙方有权申请退回费用。但由于乙方资料不符合淘宝要求及乙方配合的原因造成的超时除外。此协议一式两份，双方签字后即具法律效力。在执行本协议时，如有争议时，双方本着互相谅解的原则协商解决，协商不成也可向法院提起诉讼。

联盟成员网店注册信息表（此表认真填写，联系方式力求准确）

甲方：乙方：

代表：（签章）代表：

电话：年月日

网店合作合同范本 篇3

甲方（总网站）：

乙方（加盟网店）：

甲方是依照中华人民共和国法律组成并有效存续的中国企业法人，根据乙方的申请，甲方授权乙方为甲方的加盟店，按甲方委托范围帮助甲方销售产品，为顾客提供服务，经协商一致，双方达成以下条款，以明确双方权利和义务，并共同遵守履行。

一、定义条款

本协议所称甲方之运营守则及制度是指甲方公布及不定期修改的守则以及刊载与甲方各类企业资料或甲方以其它方式公布的，涉及乙方从事加盟网店所应当遵守之业务准则和规范的总称。

二、保证条款

1、甲方保证其为合法的有权签订本协议的法人。

2、乙方保证对甲方产品有良好认识，符合甲方对乙方的资格要求，乙方并保证所提供资料真实、合法和完整。

3、乙方保证在国家法律法规允许下与甲方规定范围内销售产品。

三、乙方的义务与权益

1、经甲方核准后，乙方可受委任成立加盟网店，乙方在甲方统一指挥下从事下列事项：

1.1致力吸收产品知识与学习销售技巧。

1.2帮助甲方推广网站，为顾客提供售前服务，乙方只能将产品直接销售给最终用户。

1.3按甲方统一价格销售产品，取得顾客订单后，向顾客提供送货上门等售后服务。配送时间不能超过二十分钟（如有特别情况可与顾客协商，需顾客批准）。

2、产品价格、配货要求

2.1乙方经销价格详见附件《打印耗材产品清单与报价单》或《网上价格表》。

2.2乙方经销甲方产品的首批配货金额不得低于所交押金数目。第一次进货不能低于人民币一万元（因品种多必须保证基本量）。

2.3除首批配货以外，乙方每次配货金额不得低于人民币叁仟元。

3、销售指标

乙方每月必须完成最低销售额二千元，如果连续三个月销售未达到指标的，甲方有权另外选择乙方。

四、乙方计酬方法

1、乙方收益按其直接销售的产品利润金额计算，认购产品后一月一结算上报甲方。

2、总店只收取手续费3％和仓库运输、损耗、宣传等费2％，把利润全部让给乙方。

3、乙方可以参加积分股权机制及增值营销方案。乙方的客户参加积分兑奖活动由乙方负责进行发放。

五、商务政策与支持

1、订单处理

乙方向甲方订货时，应先根据甲方提供的供货明细表填写甲方提供的专用订货单，由乙方负责人或授权人签字盖章后传真给甲方，甲方在一个工作日内，根据自己的库存情况，向乙方通报订单是否有效并实施发货。

2、付款与发货

乙方向甲方订货后，应将货款汇往甲方指定帐号（户名：广州彩鑫计算机科技有限公司，帐号：825049604308091001，开户行：中国银行广州市支行），并于当天将付款凭证传真至甲方网络业务部门。甲方收到款后即发货。

3、运输

3.1甲方向乙方发货，由乙方负责运输费用与保险费用。

3.2若乙方对运输工具有特殊要求时，运费由乙方承担。

4、产品质量

甲方向乙方提供的产品质量全保，如产品出现非人为的质量问题，甲方包退包换此产品。

六、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、依照本协议规定按时向乙方结算收益。

2、监督乙方依本协议之甲方运营守则及制度，充分履行本协议。

3、根据实际需要制定和修订有关的运营准则或规章制度。

4、如乙方违反本协议的规定及甲方的营运守则及制度，甲方有权提前暂停履行协议或终止本协议。

（二）乙方的权利和义务

1、依照本协议规定按时收取收益。

2、充分履行本协议规定的义务，接受甲方监督。

3、遵守国家法律、法规，遵守并执行甲方制定的运营守则和制度及有关修订。

4、乙方应在本协议约定的范围内为甲方办理许可事项。乙方对其言行自行承担法律责任；乙方在处理受许可事项中，遭受的损失以及对第三方造成的侵害，由乙方自行承担后果。

七、协议的解除

1、如甲方不能按时给乙方结算收益，乙方有权随时单方终止协议并结算终止协议前应收的收益。乙方欲提前终止本协议的，甲方应予允许，但乙方仍应与甲方清结因履行本协议而产生的债权债务。

2、本协议期满则自动终止。

3、乙方不能充分履行本协议义务，包括但不限于违反甲方的营运守则及制度的，甲方有权提前终止

本协议，并与乙方结清因履行本协议而产生的债权债务。因乙方违约给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方损害赔偿责任。

4、乙方如果要求提前解除协议，应提前一个月与甲方协商，并就相关事项达成共识、货款两清后方能解除协议。

八、其它约定

1、乙方明白并同意乙方并非甲方的职工，不纳入甲方劳动编制，乙方仅享有本协议规定的收益，不在甲方享有劳动福利、保险等权益；乙方不得以甲方职工、委托人或者代表人身份，代表甲方发表、签署任何文件或承诺承担任何法律责任。

2、乙方在销售产品过程中因违反法律、法规或因违反甲方制定的营运守则及制度而产生的法律责任由乙方自行承担，甲方并对其进行罚款人民币五千元。

3、双方签约前，甲方应保证乙方已拥有总网站业务营运守则和制度等资料。

4、乙方同意甲方可根据市场情况及国家政策的要求对公司的营运守则和制度作出相应的修订，乙方愿意接受并遵守所作的修订；否则，本协议将自乙方就甲方的上述修订提出书面异议之日自动终止。

5、乙方除了销售本网所规定的品牌产品外，还可以销售其他品牌的产品，不过数量不可以超过销售总量的30％。

6、乙网方有权重组、合并、转移其加盟店的经营权与所有权，但在重组、合并、转移时需与甲方协商，经甲方支持和认可。

九、纠纷解决和法律适用

在履行本协议过程中产生的纠纷，双方应友好协商，若协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

十提示与协议的生效

甲方已提请乙方注意对本协议各条款作全面、准确的理解，并应乙方要求作了相应的条款说明。签约各方对本协议的含义认识一致。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章之日起生效，有效期限为至年月日为止。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

甲方授权代表：乙方授权代表：

盖章：盖章：

签订日期：签订日期：

网店合作合同范本 篇4

2022网店合作协议范本专业版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。网店合作协议范本专业版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022网店合作协议范本专业版正文内容

甲方：

身份证号：

地址：

电话：

乙方：

身份证号：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经友好协商，本着长期平等合作，相互信任、互利互惠的原则，为市场营运创造良好的经济效益和社会效益，达成以下合作协议：

第一条、合作宗旨

促进产业销售市场的发展壮大，充分利用各合作人资源优势和各合作人相关能力，实现资源共享、优化组合，共同完成多赢的局面。

第二条、合作经营项目

甲乙双方自愿合作经营淘宝网店，经营范围：____________。

第三条、合作期限

合作期限为________年。即_____________至____________。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。

第四条、合作方式

1、甲乙双方各出资人民币（大写）_____元整，_______元。

2、本合作出资共计人民币（大写）_____元整，_______元。合作期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

第五条、盈余分配

盈余分配以出资额为依据，按比例分配。

第六条、合作的终止及终止后的事项

1、合作因以下事由之一得终止：

（1）合作期届满。

（2）合作双方协商同意终止合伙关系。

（3）合作事业完成或不能完成。

2、合作终止后的事项：

（1）全体合作人参与清算，退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。

（2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合作人或第三人，其价款参与分配。

第七条、其他

1、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

2、本协议一式____份，合伙人各____份，自合作人签字（或盖章）之日起生效。

甲方：

签约日期：___________________________

乙方：

签约日期：___________________________

网店合作合同范本 篇5

甲方：

身份证号：

地址：

电话：

乙方：

身份证号：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经友好协商，本着长期平等合作，相互信任、互利互惠的原则，为市场营运创造良好的经济效益和社会效益，达成以下合作协议：

第一条、合作宗旨

促进产业销售市场的发展壮大，充分利用各合作人资源优势和各合作人相关能力，实现资源共享、优化组合，共同完成多赢的局面。

第二条、合作经营项目

甲乙双方自愿合作经营淘宝网店，经营范围：____________。

第三条、合作期限

合作期限为________年。即_____________至____________。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。

第四条、合作方式

1、甲乙双方各出资人民币（大写）_____元整，_______元。

2、本合作出资共计人民币（大写）_____元整，_______元。合作期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

第五条、盈余分配

盈余分配以出资额为依据，按比例分配。

第六条、合作的终止及终止后的事项

1、合作因以下事由之一得终止：

（1）合作期届满。

（2）合作双方协商同意终止合伙关系。

（3）合作事业完成或不能完成。

2、合作终止后的事项：

（1）全体合作人参与清算，退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。

（2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合作人或第三人，其价款参与分配。

第七条、其他

1、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

2、本协议一式____份，合伙人各____份，自合作人签字（或盖章）之日起生效。

甲方：

签约日期：___________________________

乙方：

签约日期：___________________________

网店合作合同范本 篇6

淘宝店铺转让合同【淘宝店铺转让】

甲方身份证号：乙方身份证号：双方淘宝网商铺转让事宜，甲方向乙方转让其在浙江省淘宝网络有限公司，浙江省支付宝网络有限公司的网络交易账号，经甲乙双方友好协商，订立如下协议，希共同遵守，坚决执行。

第一条、转让内容：

甲方向乙方转让甲方的浙江省淘宝网有限公司淘宝旺旺帐号

（_______________）及浙江省支付宝有限公司账号

（_________________________）的所有权和使用权。

第二条、转让价格及相关事项：

该网店原所有权为甲方。现于_____年___月___日以人民币_________元整等价转让予乙方所有，乙方支付约定的转让费给甲方之后，由乙方全权负责此帐号的经营费用、民事及刑事责任，甲方对此帐号不再负经营费用、民事及刑事责任，不再拥有所有权和使用权。同时甲方保证乙方同等享有甲方在原店铺操作中所享有的权利与义务，所有权发生变动后，甲方不得干涉乙方任何合法经营行为。

第三条、交付及付款办法：

于签订本契约之时起，甲方应向乙方交付淘宝网店账号及密码，支付宝账号及密码，淘宝、支付宝密码保护（如没有，可协助乙方更改），支付宝数字证书，认证的手机号码（甲方协助乙方更改认证手机号码）等所有相关信息与资料；乙方于签订本契约之日起，交付甲方人民币（大写）元整{小写：_____元}；除双方协商所述相关费用，甲方不得向乙方索取任何其他费用。付款方式：现金交易

第四条、双方权利义务

1.该店铺的认证工作原由甲方办理，乙方接手后继续以甲方名义正常营业，参加淘宝网举行的等相关活动等，但接手后的一切合法经营行为及产生的债权、债务由乙方负责，与甲方无关。

2.乙方承诺在取得店铺所有权之后，保证经营合法性，否则所产生的对第三方权益有损害的行为及其产生的债权债务、民事及刑事责任均由乙方自己负责，与甲方无关。

3.甲方签订此协议之后，即同意日后不得以传真、电话、电子邮件等任何方式向浙江淘宝网有限公司和浙江省支付宝有限公司索回此帐号密码等相关电子记录。甲方如有违约，故意将此帐号收回,乙方将踩取法律手段：或者庭外解决，由甲方赔偿乙方人民币（大写）伍拾万元整，作为庭外调解之费用。

4.如因不可抗力因素（如账号被盗等）导致乙方经营受损的与甲方无关，但甲方有义务协助乙方配合淘宝网找回密码。

5.乙方接手后的一切合法经营成果归乙方所有，与甲方无关，且甲方无权干涉。

第五条、违约处罚：

任何一方违反本契所列各条情形之一，即视违约论，对方有权解除契约。如系乙方违约，甲方有权通过淘宝网有限公司和支付宝有限公司追回账号同时一方交与甲方的交易金不返还；若系甲方违约，则应按所收的款项加十倍返还乙方违约金，并按对乙方实际造成的损失全权赔偿。若有其它损害，仍得请求赔偿。

第六条、乙方接手经营，如果甲方有确切的证据证实乙方有出售违禁商品、或进行违法交易等,所有的责任乙方自行承担，甲方有权要求乙方立即整改，乙方拒不整改，甲方有权请求淘宝封店处理。交易金不于退还。

第七条、本协议1式2份，甲、乙双方各保留一份。本协议如需修改，需双方协商补充修改在本协议后面另立条目。

第八条、甲方必须向乙方提供以下帐号相关资料,并向乙方提供帐号注册身份证的复印件一张：

淘宝旺旺帐号：

帐号密码：

密码修改提示问题：

密码修改提示问题答案：

注册姓名：

注册身份证号码：支付宝账号：支付宝登录密码：支付宝支付密码：密码保护提示问题1：密码保护提示答案1：密码保护提示问题2：密码保护提示答案2：密码保护提示问题3：密码保护提示答案3：

第九条、双方签字及代表认同本协议，即代表本协议具有法律效力。

第十条、双方自行约定补充条款：

甲方签字盖章：乙方签字盖章：

时间：时间：

签订地点：签订地点：

网店合作合同范本 篇7

甲方：__(以下简称甲方)

乙方：__职业技术学院(以下简称乙方)

为贯彻教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高〔20__〕16号)的文件精神，积极探索产学结合、顶岗实习的教学模式，为社会主义现代化建设培养高素质技能型专门人才，甲乙双方经友好协商，就学生顶岗实习达成以下协议：

1、实习人数为__人，其中男生__人，女生__人。

2、实习期限为____年__月__日至____年__月__日止。

一、甲方职责、义务

1、促成乙方与学生达成实习协议及相关约定。

2、为实习学生提供岗前培训和实习管理，接受实习学生的各项咨询。

3、协助乙方处理在实习期间发生的各种纠纷、突发事件及其它安全事故。

4、学生实习期间，应自觉遵守甲方的各项规章制度。对违规学生，甲方有权按公司规章制度进行处理，处理结果应及时通知乙方。

5、学生在乙方学习期间，甲方负责参与教学及人才培养计划的制定、协助专业课教学、对学生进行考核录用等。

6、顶岗实习结束后，由实习单位现场指导人员填写《毕业生顶岗实习考核登记表》，客观评价学生在顶岗实习中的工作态度、任务完成情况，以及对其能力水平、顶岗实习成果给出评价意见，签字盖章后由毕业生本人或学院指导教师带回。

7、如乙方学生在实习期满取得毕业证的，在实习期间表现优异的，甲方因生产需要又有人员需求的情况下，可优先安置在甲方就业。

二、乙方职责、义务

1、负责按甲方要求和条件，选拔合格实习学生，并保证实习时间。

网店合作合同范本 篇8

网络代理加盟操作规格与要求

一、代理的要求：

1、店铺三心或三心以上，必须为淘宝旺铺，店铺主体为销售鞋类的，全职经营或长期在线状态；

2、同时店铺主页必须放十个以上本品牌的单品。

二、合作与操作规则。

1． 仔细阅读代理方案，确认无误后和本公司签订正式代理协议。

2． 在我们的客服指导下完成铺货。

3． 销售价格不得低于指导价。如果恶意炒作低价，本公司有权随时取消代销资格，有权拒绝为其发货。公司会有专员不定期去确认代理是否按要求定价，如果没有按要求定价在三次以的，将取消代理资格，一个好的代理环境是要大家一起去共同营造的，所以如果代理看到我司的代理不按要求定价者可联系我们进行投诉。

4． 卖家货物卖出之后，请到本公司代理专用支付宝账户付款，付款同时填写完整的备注：包括货号，颜色，尺寸，收货人详细地址联系电话以及派送方式。因为每天交易量大，我们不接受其它方式付款，也只依照网站数据作为通知我们发货，请各位代理配合。

5． 本公司承诺在收到代销会员的付款和订单并确认有货无误后，两个工作日内将货物发出。若发生商品本身的质量问题，在收到货的三日内，并在吊牌齐全，包装完整，不影响二次销售的情况下，可以退货及换货，代销会员将无须支付任何货款，本公司包退换并且承担邮费。其它情况下不退货，换货前提必须保证吊牌齐全，包装完整，换货费以及运费由买方承担。

三、退换货制度

1、货物如有质量问题，全额退换，但请在收到货物后三天内及时提出并将货物快递发回，预期不予受理

发回的退换货商品中，如果有人为损坏或运输磨损，将不能获得退换。

2．如因顾客不喜欢等原因要求换货，需要每件加收运费，不予退货，来去邮费自理，并请在收到货物后三天内及时提出并将货物快递发回，预期不予受理。换货前提保证吊牌齐全，包装完整，换货费以及运费由乙方承担。

快递到货时请客户和顾客仔细检查货，如有人为损坏可以拒收退回公司，顾客如因产品质量、错发、少发等问题引发争执，协商无效要求退换货的，必须附有质量问题照片（无人为损坏），则公司给预免费退换货物并承担指定快递所产生的运费，无照片的公司一律不给预退。

注：公司保留以上规则的解释权。

申请人：

日期：年月日

网店合作合同范本 篇9

2022淘宝网店合作协议模板手册.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。淘宝网店合作协议模板手册.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022淘宝网店合作协议模板手册.doc正文内容

合作协议书

甲方： 

乙方：                                  身份证号： 

甲、乙双方经友好协商，就甲方与乙方合作事项达成如下协议：  

第一条店铺的归属 

淘宝店铺由甲方开设，店铺所有权归甲方所有，乙方不可主张店铺的任何权利。

第二条合作期限  

 双方的合作期限为_____年，自____年___月___日起至____年___月___日止。

合同期满，如双方有意愿继续合作，经协商一致，可续签协议书。   

第三条乙方的职责

1、负责衣服的设计、布料的选择。

2、每个月定期向甲方提供衣服款式图，以及衣服所需选用的布料。

3、负责衣服的拍照，定期向甲方提供衣服商品照片。

4、负责微博推广，乙方微博每月固定发布_____条关于店铺商品的宣传信息（可以软性宣传）。

第四条甲方的职责

1、负责运作淘宝店铺（包括但不限于淘宝店铺推广、商品管理、订单管理、数据库管理、客服销售管理、淘宝后台管理等）的操作，确保店铺的正常运作。 

2、按乙方提供的需求，购买供应商品面料。

3、按乙方提供的设计款式图，制作样衣。

4、衣服商品的制作、仓储与发货。

第五条费用及利润分配  

1、店铺运营过程中产生的一切费用由甲方承担，并计入店铺成本。费用包含：淘宝店铺装修与推广、布料供应、商品生产、仓储运输等。

 2、店铺销售额甲方、乙方按照70%：30%的比例分成。销售额按照店铺当月的实际销售额计算，以1个月为结算周期。分成金额，甲方可以通过支付宝，或者银行转账的形式支付给乙方。 

 第六条 双方的权利义务  

1、 乙方应当按本协议约定的事项，履行商品设计与微博推广的义务，共同促进店铺的经营发展。乙方未按约定履行义务的，甲方有权提前单方面终止合作协议，并追究乙方违约责任。

2、 未经甲方书面同意，乙方不得将本协议中的全部或者部分权利、义务转让或委托给第三方。

3、甲方将投入5万至10万用于店铺的经营管理。自淘宝店铺经营之日起半年内，如果店铺无法盈利，即甲方在半年内的分成金额，未能超过甲方的实际投入金额，甲方有权单方面提前终止本协议书，并不承担违约责任。  

4、甲方应按本协议书的约定及时支付乙方分成金额。  

5、 双方合作终止后，乙方应当在其微博中发布信息，说明乙方与店铺终止合作。

6、在本协议书有效期内，除本协议书约定的情形外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面终止合作或者退出合作，否则，应当承担违约责任。

第七条违约责任  

任何一方违反本协议约定的义务的，守约方有权单方面提前解除本协议书。

违约方应当支付守约方违约金________元。

第八条其他  

1、本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份。 [url

网店合作合同范本 篇10

2022网店服务合作协议书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。网店服务合作协议书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022网店服务合作协议书正文内容

甲方：郑*鼎淘科技有限公司

乙方：

为了更好经营网上淘-宝店铺，乙方要求加盟合众网商务服务系统，甲方协助乙方在淘-宝网上建设网上店铺。经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则达成以下协议。

一、甲方在乙方签订协议并办理完加盟手续后，帮助乙方在淘-宝网商申请一个淘-宝账号，以商品的底价价格向乙方供货，并代为发货（邮费按实收取）。同时提供给乙方全部商品的供货价格表（如有价格调整按最新价格表结算）。当乙方有客户订购，乙方可以单独发货。也可以通过甲方代乙方向客户直接发货，但乙方必须首先将货款、运费及定单资料交付甲方。

二、乙方需向甲方提供以下资料

1、网店注册信息，包括：身份证复印件、电话、Email。

2、与身份证相符的淘-宝账户。3、乙方的支付宝账号和邮局汇款地址。

4、网店建设及服务费用：共680元（大写人民币：陆百八十元整）。服务期限5年，甲方给乙方提供网店维护，网络营销经验、经营的培训、交流和指导。（注：第二年开始，每年系统服务费用为100元）

三、经营方式网店建成后，乙方有权经营甲方提供的所有产品（以网站上架的数邮包为准）。乙方发货时，应先向甲方咨询该货物的备货情况及现行价格，以便更好的服务客户。

四、退换货办法：具体退换货办法按淘-宝网现在的退换货制度执行。

五、服务费用：此协议服务费用在签订协议时由乙方交付甲方。甲方在收到乙方服务费用后在约定工作日内协助乙方建成网店，超过约定时间乙方有权申请退回费用，但由于乙方配合的原因造成的超时除外。双方约定的建店时间为自签订本协议后的十个有效工作日。在执行本协议时，如有争议，双方本着互相理解的原则协商解决。协商不成也可向法院提起诉讼。

名字

手机号

身份证号

住址

QQ号

邮箱

淘-宝会员名

支付卡通号

指导老师

注册日

备注

甲方：郑*鼎淘科技有限公司乙方：

代表：代表：

年月日年月日

[合同]办学合作合同范本word版

一人疏忽百人忙，做好检验更舒畅，在交易过程中一般就要进行合同的签订。合同具有合法性、平等性、一致性和约束性四个特点，正规合同怎么写？小编为您准备的“[合同]办学合作合同范本word版”将让您收获满满，感谢您的支持欢迎您参阅本文！

甲方：

乙方：

为适应人才培养需求，充分发挥甲、乙双方的办学资源，甲、乙双方本着诚实守信、真诚合作、资源共享、平等互利的原则，就合作办学等合作事项，达成如下协议。

第一条、合作方式

双方以乙方现已开设的专业课程为基础，结合双方的办学层次和性质，具体将乙方的专业能力融入到甲方的专业课程中。乙方根据甲方的有关招生专业要求，具体负责组织每一期的学生招生工作。

第二条、合作项目

项目名称：_____________课程。

第三条、合作办法

双方共同搞好招生宣传，乙方按甲方招生要求、专业选择入学标准的学生，即为双方合作办学的学生。

第四条、甲方的义务

1、甲方负责组织招生宣传，并寄发录取通知书和学生入学审核及注册等工作。

2、负责学生在校期间的教育、教学、安全、学籍管理等事项。

3、甲方负责对合格的毕业生颁发学历等同于大专的毕业证书。

4、甲方负责对学生进行教学、教育考核、测评，甲方根据国家教学大纲制订各专业教学计划和教学方案。使各专业学生毕业后，所学专业技能和专业知识完全符合定向企业的工作技能要求，使学生圆满实现高薪安置就业工作。

5、甲方要认真教育、引导学生保持良好的就业心态，并积极主动做好学生的就业安置、跟踪管理服务协调指导等工作。

第五条、乙方的义务

1、乙方负责协助甲方开展招生宣传、学生的组织报名等工作。

2、乙方负责组织学生参加入学面试工作。

3、乙方有权利负责对学生就业期间一年的跟踪管理服务，主要是维护学生就业时正当劳动合法权益不受侵犯。

4、联合办学期间，本着诚实守信的原则。乙方不得与和甲方开设专业相关的其他院校开展合作办学。

5、联合办学合作期间，甲乙双方不得因法人代表发生变更、改制而终止履行本协议，新继任法人代表应继续履行本协议。

第六条、收益分配

该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成，其中甲方占股权分成______%，乙方占股权分成______%。在保证项目正常运作的情况下，每年进行年终分红一次（每年____月对上一年度红利进行分成）。扩大业务运营如需要提留利润时，必须经过各方认可，且不得超过年度利润总额的______%。该提留按各方所占股权比例计为各方的股本金投入。

第七条、违约条款

1、甲乙双方履行各自职责并独自承担相应法律责任。

2、本协议签署后，任何一方违约造成本协议不能必履行或不能完全履行时，双方协商解决并由违约方承担违约责任；协议不成，可提交当地仲裁委员会裁决，要求赔偿相应的经济损失。

3、甲方不得在乙方招生而盈利的情况解散合作，否则需赔偿乙方______万元违约金并退还剩余当年管理费；乙方不得独立在外开设同种类型的培训班，否则须赔偿甲方______万元，另甲方有权不退还乙方剩余当年管理费。

4、因不可抗力造成本协议项目无法实施时，本协议可提前终止，双方均不承担任何经济和法律责任。

第八条、其他

1、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

2、本协议一式____份，双方各执____份，本协议自双方签字盖章。

甲方：

法定代表人：

身份证号：

签约日期：________年_______月_______日

乙方：

法定代表人：

身份证号：

签约日期：________年_______月_______日